光伏電站專案施工框架協議(精選3篇)
光伏電站專案施工框架協議 篇1
甲方:______有限公司
地址:
聯絡電話:
乙方:______有限公司
地址:
聯絡電話:
為充分開發利用______區域豐富的太陽能資源,強化綠色低碳品牌,充分開發未利用荒山、荒坡地等資源,加快經濟結構優化升級步伐,促進當地新能源產業經濟快速發展,______有限公司(以下簡稱甲方)利用自身在本區域的優勢,引進______有限公司(以下簡稱乙方)建設太陽能光伏併網發電專案。甲乙雙方本著互惠互利,共同發展的原則,在自願、平等、協調一致的基礎上,達成如下協議:
一、主要內容
(一)專案投資主體:。
(二)專案建設內容:擬建裝機容量為______MW的太陽能光伏併網電站,以最終適合建設的地址確定最終安裝容量。
(三)專案擬建地點:______(適合地面電站建設的場地)。
(四)專案佔地:。
(五)專案計劃總投資:______元人民幣。
(六)建設工期:____個月。
二、雙方責任和義務
(一)甲方責任和義務
1、甲方負責協助向乙方獲得提供專案全部所需用地,並採用徵、租結合的方式,配合乙方完善用地手續,確保用地合法,符合國家土地、林業等有關使用政策。
2、甲方成立專案協調小組,負責協助乙方辦理專案有關手續。做好專案的跟蹤服務,幫助協調解決專案推進和建設中的困難問題,為乙方營造一個良好的投資環境。
3、甲方協調其他土地擁有者,以有償租賃、徵租結合的方式將專案用地提供給乙方。甲方負責協助辦理專案建設用地的選址意見書、土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、施工許可證等相關行政審批手續,甲方保障乙方專案所用土地的整體合規性。
4、甲方對乙方上報提交的專案有關檔案、資料及相關商業機密予以保密。
5、甲方協助乙方將該專案列為市招商引資光伏電站專案,享受國家關於光伏產業有關扶持政策及市招商引資的有關優惠政策。
6、甲方協助乙方實現專案地通水、通電、通路。協助乙方取得專案必須的當地氣象、地質、地形圖等相關基礎材料。
7、甲方承諾協助辦理投資專案的前期手續,積極協助乙方進行融資和申報政策補貼。
(二)乙方責任和義務
1、乙方負責籌措該專案建設所需的建設資金,負責所有與專案有關的工程類工作,包括專案前期工作。
2、乙方要按屬地管理和屬地納稅的原則,將該專案工商註冊登記和納稅申報在本地市工商局和本地市國稅局、地稅局。
3、在甲方的協調下,乙方負責向省發改委申報專案前期有關手續,直至完成專案核准及電網接入手續。
4、在甲方的配合下,乙方負責將該專案向國家發改委申請國家太陽能地面發電站電價優惠政策,以期最終獲得國家優惠電價補貼。
5、乙方必須依法依規建設和生產經營,按要求認真填報投資報表和專案生產經營情況。
6、乙方設立專案公司時,同意甲方作為該光伏專案的投資方參股專案公司,股權比例不得高於____%。
7、乙方承諾在該專案具備開工建設條件後,按照國家和行業規定通過招投標方式,同等條件下選用乙方舉薦的施工建設單位。
三、雙方約定
1、由於自然災害(包括火災,水災,地震,風暴,颶風或其他自然災害),戰爭,侵略,外國戰鬥人員,恐怖分子的行為,軍事或其他侵佔的行為,政治沒收,國有化,政府的制裁或禁運等不可抗力因素,致使本協議有關條款不能履行,雙方協商後,自動終止本協議。
2、協議簽訂後,雙方成立聯合工作領導小組,開展前期工作。
3、雙方如有爭議,應協商解決,協商不成提交被告方所在地人民法院訴訟解決。
四、其他事項
1、本協議書一式____份,雙方各執____份。
2、本協議為框架協議,具體事宜另行簽訂合同,本協議自甲、乙雙方簽字並蓋章後生效。
甲方:
簽約日期:______年____月____日
乙方:
簽約日期:______年____月____
光伏電站專案施工框架協議 篇2
發包人(全稱):_____________
承包人(全稱):____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就下述建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:_____________
工程內容:_____________
工程立項批准文號:_____________
資金來源:_____________
二、工程承包範圍
承包範圍:_____________
三、合同工期:
開工日期:_____________
竣工日期:_____________
合同工期總日曆天數天。
四、質量標準
合格。
五、合同價款
金額(大寫):_____元(人民幣)(小寫):_____元(人民幣)。
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、中標通知書
5、招標檔案及答疑澄清
6、投標檔案
7、工程建設標準、規範及有關技術檔案
8、圖紙
9、工程量清單
10、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:_____乙方:_____
_____年_____月_____日
光伏電站專案施工框架協議 篇3
發包發(甲方):___________
承包方(乙方):___________
經雙方協商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務,特簽訂本合同:
一、承包方:本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包範圍:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
三、工程承包單價
專案
內容
單價
專案
內容
單價
紅
磚
12牆
地板磚、瓷片
18牆
內牆抹灰
24牆
外牆
加氣磚
層面
沙漿地面
四、付款方式:
進度款按完成工程量__________按月支付,竣工退場支付__________。
五、甲乙雙方責任:
1、甲方責任:提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任:(1)按圖施工,以甲方交底執行,並按照國家現行有關規範和工程質量要求施工,做好工程自檢,確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程:磚必須溼水後方能砌築,砌築時確保地面乾淨、溼水;牆面平整,垂直誤差正負3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,牆體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建築垃圾及時清理並再利用,必須做到當天工完場清。
(3)內牆抹灰工程:硂柱、牆、樑、加氣塊牆面必須甩漿。柱、剪力垟、樑與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網,先定點,現成管理人員驗收合格後方能批灰,批灰過程中須先將垟溼水並確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現場工完場清。
(4)外牆裝飾工程:柱、剪力牆、樑板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網。外牆定點與現場管理人員配合施工,並經專業管理人員驗收合格後方能批灰。批灰過程中,垟面須先溼水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低於3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內貼上:地板粘磚時,地面清理乾淨,並掃防水沙漿,驗收後方能開始貼磚。貼上時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外牆、衛生間、廚房、層面等滲水現象,後果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。
(8)工期進度:
乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款1000元,拖延3填以上甲方有權另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則:
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款30元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款5000元
(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款500元,並沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完後不關,每人次罰款200-500元;
(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款1000-3000元,造成嚴重後果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題,似情節輕重處以罰款不等,如多次出現質量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權清退乙方出場,工程款按60%結算。
(8)工傷、工故乙方承擔30%。
七、其他事項:
1、本工地內打架每人次罰款1000元,嚴重者送公安機關處理,一切法律經濟責任自負,本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償,違規操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。
八、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行,本合同雙方簽字後生效,工程竣工時結算餘款後自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方(甲方)簽字:______________
承包方(乙方)簽字:______________
-
施工框架合同(精選3篇)
施工框架合同篇1甲方:_________________(以下簡稱甲方)乙方:_________________(以下簡稱乙方)甲方為專業從事的企業,下屬專案公司,希望乙方能夠提供高質量的施工總承包服務;乙方為專業從事工程施工的壹級企業,願意承接甲方開發專案的施工業務;雙方就工程施工形成戰...
-
廣州大學建築安裝工程施工合同(建築裝修、維修、修繕)(通用6篇)
廣州大學建築安裝工程施工合同(建築裝修、維修、修繕)篇1合同編號:___________簽訂地點:______________________________________發包方(甲方):________________________________承包方(乙方):________________________________按照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝...
-
施工合同解除協議(通用10篇)
施工合同解除協議篇1甲方:______(以下簡稱甲方)乙方:______(以下簡稱乙方)乙方於20______年______月______日與“______房地產有限公司”簽訂了《______工程承包合同及其補充協議》,包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效檔案(...
-
國內建設工程施工合同(精選28篇)
國內建設工程施工合同篇1甲方:___________________乙方:___________________依照《中華人民共和國經濟民法典》和《建築安裝工程承包條例》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議:一、工程概況1、工程名稱:_________________________;2、工程地點:___________...