郊區合法房屋買賣合同（精選20篇）

郊區合法房屋買賣合同 篇1

出賣方：姓名：_______________

身份證號碼：______________________

地址：___________________________________

電話：________

買受方：

姓名：_______________

身份證號碼：_____________________

地址：___________________________________

電話：________

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、誠信的基礎上，就乙方向甲方購買房屋事項達成協議，現一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

第一條甲方自願將合法取得的坐落於________________________________的還建房壹套出售給乙方，房屋結構為_______________，房屋性質為______________，建築面積不低於取得房屋其他產權人或利害關係人同意。

第二條經過雙方協商，乙方應向甲方支付的總房款為

三、該房屋需在________年____月____日前交付，逾期未交付，乙方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。具體利息應自實際付款之日起計算，月利息按照________計算，逾期超過________個月，則視為甲方不履行本合同，甲乙雙方同意按照以下方案處理：

1.終止合同，甲方退還乙方已付房款及利息，並按照累計付款的__________%向乙方支付違約金;

2.合同繼續履行，甲方按照乙方累計付款的__________%向乙方支付違約金;

3.如果甲方不履行該合同，乙方有權解除合同;

四、房屋雙證需在房屋交付後________年內由甲方負責為乙方辦理妥當，甲乙雙方同意按照以下方案處理雙證辦理事宜：

1.由甲方負責辦理雙證並支付相關費用，乙方提供相關資料並予以配合;

2.若截至________年____月____日甲方仍未為乙方辦理雙證，甲乙雙方同意按照以下方案處理：

2.1乙方有權提出終止合同，甲方應在乙方提出退房後__________天內退還乙方支付房款__________元，並支付房價__________%的違約金;乙方願承擔房屋交付後至退房期間的房屋使用費用，該費用的計價方式按照同區域、同類房屋租賃費用計算;

2.2雙證辦理過程中出現的包括可能的契約稅、增值稅由乙方承擔;

2.3乙方因雙證未辦理成功造成的交易等方面的損失由甲方賠償;

五、房屋價格按照總建築面積73.8平方米加超出部分計算，每平方米價格為4740元，總金額為35萬元，超出部分在房屋交付後由乙方在________年內付清。

六、乙方按照甲乙雙方約定，73.8平方米的房款共計35萬元人民幣分兩次付清，乙方於________年____月____日前向甲方支付人民幣__________元和________年____月____日前向甲方支付__________元，逾期未支付，甲方有權解除合同，並追究乙方違約利息;具體付款方式由甲乙雙方協商確定。

七、甲方保證房屋交易是該房屋不存在產權糾紛，不存在按揭、抵押債務、稅項及一房多賣等，如出現產權糾紛事項，由甲方承擔全部責任。

八、甲方承諾該房屋無繼承、無贈予、無戶口，若因甲方原因造成的該房屋存在上述情況的稅費由甲方承擔。

九、尾款於甲方下證後與乙方過戶的當天，由乙方支付給甲方。

十、甲乙雙方承諾皆不得因今後房價的漲跌而要求增減購房款。

十一、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適透支的物件，乙方接房後物管、裝修、水電、氣等所有問題自行承擔。

十二、本合同履行過程中發生爭議，有甲乙雙方協商解決，協商不成時，甲、乙雙方同意由__________仲裁委員會仲裁。

十三、本合同未盡事項，有甲乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。

十四、本合同共__________頁，一式__________份，甲乙雙方各執一份，__________各執一份，均居同等效力。

十五、本合同經甲乙雙方簽字生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

郊區合法房屋買賣合同 篇2

立合同人 以下簡稱　　賣 方: 甲 方　　買 方: 乙 方　　經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：　　

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有，並已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。　　

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)　　房屋座落：　　幢 號 室 號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用 途　　

2、該房屋的所有權證號為： ;國有土地使用權證號為： 。　　

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓( )、劃撥( )本合同一經簽訂，該房屋佔用範圍內的土地使用權同時轉讓。　　

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(

)元， 大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，乙方在______月____日前分 次付清，付款方式： 。　　乙方支付房款具體約定為：　　

1、於 前，支付甲方房款 ;　　

2、於 前，支付甲方房款 ;　　

3、 。　　

三、甲方於______月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用，並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。　　

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，並無任何異議。　　

五、甲方將戶口於______月____日前從該房屋遷出。　　

六、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。　　

七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期____日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。　　

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔，營業稅由 方承擔，印花稅由 方承擔，個人所得稅由方承擔，向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況： 。　　

九、本合同在履行中若發生爭議，雙方應採取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。　　

十、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。　　十

一、本合同一式叄份，甲、乙雙方各執一份，市房地產交易管理部門一份。　　十

二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。　　十

三、其它約定事項：　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：　　共有權人： 地址：　　地址： 聯絡電話：　　聯絡電話：______月

郊區合法房屋買賣合同 篇3

房屋買賣合同（直接交易）

【提醒】

房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，應選擇有房產證的房屋進行交易。有些房屋有多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、有夫妻共有的，買受人應和全部共有人簽訂房屋買賣合同。有些二手房在轉讓時存在物上負擔，即還被別人租賃，買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。買受人還應注意土地的使用性質和期限，避免買賣合同與國家法律衝突。二手房買賣合同雖然不需像商品房買賣合同那麼全面，但對於一些細節問題還應約定清楚，如合同主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決等問題均應全面考慮，如在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任，賣方不按期交付房屋、配合辦證所應承擔的違約責任，以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。需要特別說明的是，有些當事人為了在房產部門辦理房產證時減免稅收費用，要求另行簽訂買賣合同，造成買賣雙方存在兩份合同。為了辦證之用而簽訂的合同因其未違反法律強制性規定同樣有效。在此種情況下，為了避免發生糾紛，建議為辦證而簽訂的合同中應特別約定，此合同僅限辦證使用，雙方之間的權利義務關係仍以原訂合同為準，或者直接照搬原合同的約定。

合同編號：             

出讓方(以下簡稱甲方):                                       　　　　　　　　　

地址:               　　　　　　　　　        聯絡電話:                   

委託代理人:                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地址:               　　　　　　　　　        聯絡電話:                   

受讓方(以下簡稱乙方):                                                         

地址:               　　　　　　　　　        聯絡電話:                   

委託代理人:                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地址:               　　　　　　　　　        聯絡電話:                   

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、誠實信用原則的基礎上，同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議：

第一條 房屋基本情況

1、甲方房屋（以下簡稱該房屋）座落於             市             區         

，房屋結構為             ，房屋用途為             ，房地產產權登記機關測定的建築面積為           ㎡。

2、該房屋所有權證號為             （共有權證號為             ）。土地使用權取得方式為             。

3、該房屋四至界限：東至             ，西至             ，南至             ，北至             。

4、隨該房屋一併轉讓的附屬裝置、設施：                                     　　

。

5、該房屋租賃情況             （如出租房，承租人有優先購買權）。

第二條 房屋轉讓價格

按建築面積計算，該房屋轉讓價格為[人民幣][         幣]每平方米             元，總金額             元，大寫             億             千             百 

拾             萬             千             百             拾元整。（每平方米價格精確到小數點後兩位）

第三條 付款方式

雙方約定按以下第         項以（現金、支票、其他         ）方式支付房款：

1、一次性付款：

本合同簽定之日起         天內，乙方一次性將購房款支付給                     

。

2、分期付款：                                                               

。

第四條 交房方式

自本合同簽定之日起         天內，甲方將房屋交付給乙方。

第五條 乙方逾期付款的違約責任

乙方未按合同第三條約定的時間付款，甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息，自本合同規定的應付款最後期限之第二天起至實際付款之日止，月利息按         計算。逾期付款超過         天，甲方有權按下述第         種約定追究乙方的違約責任：

（1）乙方向甲方支付違約金共計         元整，合同繼續履行。若乙方在         天內仍未繼續履行合同，遵照下述（2）條處理。

（2）乙方向甲方支付違約金共計         元整，合同終止，乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

第六條 甲方逾期交房的違約責任

除不可抗拒的因素外，甲方未按本合同第四條約定的時間交房的。乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息，自本合同規定的最後交付期限之第二天起至實際交付之日止，月利息按

計算。逾期交付超過         天，乙方有權按下述第         種約定追究甲方的違約責任。

（1）甲方向乙方支付違約金共計         元整，合同繼續履行。若甲方在         天內仍未繼續履行合同，遵照下列第（2）條處理。

（2）甲方向乙方支付違約金共計         元整，合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

第七條 甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和財務糾紛，保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該房屋交接前既存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓後，如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。

第八條 關於產權登記的約定

自本合同生效之日起，乙方在三個月內向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續。甲方給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在         天內取得房地產權屬證書的，視為甲方違約，乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起         內將乙方已付款退還給乙方，並向乙方支付違約金         元整。

第九條 該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲、乙方按照有關規定承擔。

第十條 房屋轉讓，該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。

第十一條 其他約定事項                                                     

。

第十二條 本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十三條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決；協商不成的，按下述第   種方式解決（只能選擇一種，如選擇仲裁方式務必填寫仲裁委員會名稱）：

1、提交         仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第十四條 本合同自         之日起生效。

本合同一式         份，雙方各持         份，各方所執合同均具有同等效力。

甲方（簽章）                            乙方（簽章）

甲方代理人（簽章）                      乙方代理（簽章）

甲方共有權人（或承租人或上級主管部門）意見（簽章）：

簽訂日期：       年      月     日

簽訂地點：

郊區合法房屋買賣合同 篇4

天津市區房屋買賣合同書

出賣人：

姓名：

國籍：

身份證號碼證號碼：

名稱：

法定代表人：

地址：

營業執照號碼：

郵政編碼：

聯絡電話：

委託代理人：

姓名：

國籍：

身份證號碼證號碼：

名稱：

法定代表人：

地址：

營業執照號碼：

郵政編碼：

聯絡電話：

買受人：

姓名：

國籍：

身份證號碼證號碼：

名稱：

法定代表人：

地址：

營業執照號碼：

郵政編碼：

聯絡電話：

委託代理人：

姓名：

國籍：

身份證號碼證號碼：

名稱：

法定代表人：

地址：

營業執照號碼：

郵政編碼：

聯絡電話：

根據、等有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：

第一條房地產情況該房屋坐落，產別，結構，建築面積平方米。房屋所有權證號，所有權人房屋為共有的，其他共有權人共有權證號，共有方式，共有權人同意出售證明見附件三。該房屋土地使用權證號，土地使用面積平方米，土地來源。以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為年，自經雙方實地查勘，房產實物狀況及相關設施，符合雙方約定。房屋相關設施及平面圖見附件一。房屋抵押、租賃情況見附件二。

第二條房地產價款、其他價款及交付房產價款為元，計其他價款為元，計乙方付款形式、付款時間為：

第三條房產交付房產實物狀況、權利狀況，符合有關規定和雙方約定的，方可交付不符合有關規定和雙方約定的，不得交付。甲方須於前，將該房產及相關證明交付乙方。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：上述相關證明包括：

第四條產權轉移登記及其他相關設施登記協議訂立後，甲乙雙方應在30日內，到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。按照有關規定，其他相關設施應辦理登記的，應在規定期限內辦理。如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的，應依法承擔違約責任。

第五條違約責任

1、甲方逾期交付房產的，應承擔違約責任如下：

2、乙方逾期付款或不符合付款形式的，應承擔違約責任如下：

3、其他約定

第六條產權糾紛和債權債務糾紛的約定甲方保證在該房產交付時，無產權糾紛和債權債務糾紛。如存在產權糾紛和債權債務糾紛，由甲方承擔全部責任。

第七條爭議處理本協議發生爭議，甲乙雙方協商解決。協商不成時，按下列第種方式處理：

1、向仲裁委員會申請仲裁

2、向人民法院提起訴訟。

第八條協議附件

本協議未盡事宜，甲乙雙方另行訂立補充協議。

附件一至附件四均為本協議不可分割的部分，具有同等法律效力。

第九條協議份數本協議連同附件共頁，一式份。

第十條協議生效

本協議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的，按照其約定。

甲方：

乙方：

委託代理人：

郊區合法房屋買賣合同 篇5

最新的房屋買賣合同範本

出賣方(甲方)：________________身份證號碼：________________

買受方(乙方)：________________身份證號碼：________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自願、協商一致前提下訂立本合同，以昭信守。

一、甲方自願將其________村證房位於________________________的房屋(建築面積________平方米)以人民幣________萬元整(￥________________元)的價款出售給乙方。(含地下室________號________平方米)

二、乙方於該合同簽訂之日起________日內一次性將房款支付給甲方。

三、本合同簽定時，甲、乙雙方都不具備過戶條件，甲方提供建造本房屋的相關證明資料，作為交易依據。乙方如果交易該房屋，若有需要，甲方無條件配合。等具備過戶條件時，甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權手續，界時發生的契稅、土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

四、本合同簽訂後，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協議、合同或其它任何方式的處分。

五、該房屋正式交付時，物業管理、水、點、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，甲方結清已發生的費用，甲方已經預繳的費用，其權益由乙方享有，雙方不再另行結算。

六、違約責任

1、甲方應當於乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋，應支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月，乙方有權解除本合同。解約時，甲方需將已收的房款即時全額退還、支付________萬元違約金作為乙方損失賠償。

2、乙方未按本合同規定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時，甲方有權解除合同。解約時，甲方將已收房款即時全額退還乙方，扣除________萬元作為甲方損失賠償。

3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為。若有所列情形之一，影響到乙方權利的行使，甲方則放棄先訴抗辯權，並按所收款項雙倍返還給乙方，以為違約處罰，若有其它損害仍得賠償。

4、本合同簽訂、房款付清後，任何一方不得擅自變更或解除合同，否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因導致本合同的解除，甲方應按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因政府規劃部門、設計部門的原因導致房屋拆除或使用功能變更的，甲方應當通知乙方。如有本房屋的補償款發放，甲方應即時全額支付給乙方。否則應支付按日計算的補償款千分之一的違約金給乙方，直至全額支付給乙方日止。

七、甲方應及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限於公司、法人、通訊方式發生改變，該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方，由於甲方的過錯造成房屋價值減少的，甲方應立即採取措施防止損失擴大，並賠償乙方損失。

八、本合同自各方簽字或蓋章之日起生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。本房屋屬企業用房，國家政策限制，乙方是實際產權人和實際所有人，而非合法產權人，故本房屋不滅失，該合同永久有效。

九、合同履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的依法向合同簽署地人民法院起訴。

十、附件：甲乙雙方身份證影印件、該房屋平面設計圖。

甲方：________________ 乙方：________________

聯絡地址：________________ 聯絡地址：________________

聯絡電話：________________ 聯絡電話：________________

________年________月________日 ________年________月________日

郊區合法房屋買賣合同 篇6

賣方（甲方）：__________________

身份證號碼：____________________

地址：__________________________

電話：__________________________　　

買方（乙方）：__________________

身份證號碼：____________________

地址：__________________________

電話：__________________________

根據國家《民法典》及有關法規之規定，甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買下述房產，達成如下協議：

一、房屋基本情況

本合同房屋座落地址________鎮林蔭路________號，建築面積________平方米，結構磚砭，層次一、二層沿街，間數：________樓共________間，新舊程度________成，戶內配置；電氣、給排水到戶，裝潢。

二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權，該房產性質為商業、住宅房。有房產證（號碼為________）、土地證（號碼為_______）。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附件一。

三、價格與費用

經約定，上述房產總價格（大寫）：________________（￥________元）

此價格未包括二手房交易的各種費用，具體另附件二約定，乙方________萬首付房款後，甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後，餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。

四、付款及交房約定

雙方同意按下述方式交接：

1.在房產證和土地使用權證已經辦至乙方名義下的前提下，乙方在________年________月-________月之前，付清全部房款（包括二手房按揭貸款形式）。

2.甲方在乙方付清全部房款（含貸款）後，將付清之次日起的租賃收益歸乙方所有，其計算為將租金按日平均計算。並將上述租賃收益與房款一併結算扣減。

五、上述房產的建築面積按房產證發證單位核算的面積為準，如發證面積與本合同面積有誤差，本合同約定的成交價格不變。

六、其他約定

1.由甲方負責辦理房產證及土地證的過戶登記至乙方的手續 各自承擔的費用按附件約定。

2.乙方支付本合同房款所需的貸款由乙方自行出面辦理，甲方協助提供所需的各種檔案及證書。

3.甲方保證上述房屋的現有所有承租人已經放棄同等條件下的優先購買權，保證上述房屋的所有抵押權人已經同意甲方出賣上述房屋；

4.甲方承諾在乙方支付________萬元的首付款後的________日內，立即解除上述房屋（包括土地使用權）上設定的任何抵押和任何權利限制。

5.根據甲方與現有承租人簽訂的合同（見附件三），上述房屋的租賃期到________年________月到期。依據此，乙方承諾原甲方的出租合同至________年________月到期之前不予變更。

七、保修責任

商品房的保修責任由建設部規定的法定責任單位負責，本房產開發單位是嘉善縣地方房產公司。自本合同生效之日起，由乙方自行聯絡處理有關保修的一切事宜，甲方不承擔任何責任，但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。

八、違約責任

本合同生效後，甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止合同的，或者違反自己一方的義務和承諾的，或者延遲履行義務達________天的，均由責任方承擔違約責任，並按實際付款的20%支付違約金。

九、本合同在履行中發生爭議的，由甲乙雙方協商解決，協議不成，甲乙雙方同意由仲裁機構協調解決。

十、為確保各方履行本合同，甲方商請________為其保證人，乙方商請_________________為其保證人（身份證號碼為_______）。保證範圍為被保證人在本合同中的所有義務和責任，保證方式為連帶責任保證。

十一、本合同經各方簽章後生效，本合同一式六份，甲乙雙方及其保證人各一份，其餘用於辦理變更登記等手續。

甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

_________年____月____日 _________年____月____日

郊區合法房屋買賣合同 篇7

有關帶保證人的房屋買賣合同範本　　房屋買賣合同(帶保證人)　　出賣方：　　身份證：　　(以下簡稱甲方)　　買受方：　　身份證：　　(以下簡稱乙方)　　甲方有一套房產　　(

1、有房產手續；　　

2、無房產手續)，經與乙方協商，賣與乙方所有，為明確權利義務關係，訂立本合同。　　

一、房產位於，面積平方米。東至 、西至 、南至 、北至 。　　

二、價款 ，於簽訂本合同時一次性支付現金。　　

三、甲方保證所出賣的房產產權為自己獨立所有，無抵押、擔保等他項權利。　　

四、交付，甲方於本合同簽訂日將房產鑰匙交與乙方視為交付房產。　　

五、違約，如甲方所出賣的房產在本合同簽訂後發生爭議或者有第三人主張權利，均為甲方違約，甲方應當向乙方退還本合同規定的房價款並支付違約金額為房價款的30%的39;違約金。　　

六、本合同所轉讓的房產由甲方委託 為保證人，保證人保證本合同所轉讓的房產沒有權利瑕疵，否則承擔本合同第五條約定的支付款項的連帶義務。　　

七、本合同一式兩份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。 補充規定：　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 保證人(簽字)：________年月____日

郊區合法房屋買賣合同 篇8

出賣方：，以下簡稱甲方；　　購買方：，以下簡稱乙方。　　根據國家有關房屋買賣的規定(可寫明具體的法律、法規名稱)，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同，以資共同信守執行。　　

第一條乙方購買甲方坐落在______市______街______巷______號的房屋______棟______間，建築面積為______平方米。　　

第二條上述房產的交易價格：__　　

第三條付款時間與辦法：　　1乙方應於________年____月____日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款日期為準)。　　2乙方應交給甲方現金______元；其餘______元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。　　

第四條甲方應於________年____月____日前將交易的房產全部交付給乙方使用。　　

第五條稅費分擔　　1甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易款的______%的交易費，承擔公證費、協議公證費。　　2乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的______%的交易費，承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。　　

第六條違約責任　　1乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款______%的違約金。　　2甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款%的違約金。　　

第七條本合同主體　　1甲方是______、______、______、______，共______人，委託代理人______即甲方代表人。　　2乙方是______單位，代表人是______。　　

第八條本合同經國家公證機關______公證處公證。　　

第九條本合同一式______份，甲方產權人各一份，乙方一份。______房產管理局、______公證處各一份。　　甲方：______乙方：______　　代表：______(簽名)代表：______(簽名)　　地址：______地址：______　　電話：______電話：______　　________年____月____日

郊區合法房屋買賣合同 篇9

甲方：

住址：

身份證號：

乙方：

住址：

身份證號：

甲乙雙方本著公平、平正原則，雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣合同條款：

一、甲方將坐落 房屋面積平方米，賣給己方居住使用。

二、房屋價款為：人民幣 元(大寫人民幣： 整)。

此價款含房地合一價。

三、付款辦法：雙方簽訂房屋買賣合同之日起，乙方一次性付清房價款人民幣 元(大寫人民幣： 整)。

四、房屋款全部付清後，即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用，房屋所有權也隨之轉移，今後若遇國家佔用或城中村改造，房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。

五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。

六、今後社群及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理，甲方不得干涉。

七、本合同雙方遵守執行，不得反悔違約，否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金 元(大寫人民幣： )，還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。

八、本合同條款雙方認可無爭議，雙方簽字後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

______年____月____日 _____年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

郊區合法房屋買賣合同 篇10

甲方原土地使用人：________(以下簡稱甲方)姓名：________身份證：________

乙方轉讓後使用人：________(以下簡稱乙方)姓名：________身份證：________

經自願協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一塊土地房屋的使用權轉讓給乙方，雙方就土地轉讓相關事宜達成以下合同條款,以資共同遵守:

第一條 轉讓土地的基本情況

轉讓土地/房屋(以下簡稱該土地)位於____________。

第二條 轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為____(人民幣)大寫____(人民幣)。人民幣_________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第三條 付款方式

雙方一致同意購房款由乙方一次性向甲方支付人民幣_________元整(大寫大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。收款時乙方應向甲方出具收據。

第四條 土地轉讓

交付土地後，上述土地以及土地上的房屋的佔有、使用、收益、處分權歸乙方行使，甲方不再享有該房的任何使用權利和義務。

第五條 甲方的承諾保證

1.甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。

2.甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。

3.甲方保證不得違反本合同約定。

第六條 乙方的承諾保證

本協議簽訂後，如因乙方原因解除協議，乙方應當向甲方支付總房款百分之五的違約金。

因該房屋所發生的___________年___月___日後的產權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。

第七條 本合同未盡事宜，由雙方另行協商，並簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效力。

第八條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。本協議自簽訂之日起生效。

如甲方，乙方有權選擇下列任一種方式處理：

甲方簽字：________乙方簽字：________

按手印：________按手印：________

日期：________

郊區合法房屋買賣合同 篇11

合同雙方當事人：

出賣人：______________________________

註冊地址：_____________________________

營業執照註冊號：__________________________

企業資質證書號：__________________________

法定代表人：____________聯絡電話：___________

郵政編碼：_____________________________

委託代理人：____________地址：_____________

郵政編碼：_____________聯絡電話：___________

委託代理機構：___________________________

註冊地址：_____________________________

營業執照註冊號：__________________________

法定代表人：____________聯絡電話：___________

郵政編碼：_____________________________

買受人：______________________________

【本人】【法定代表人】姓名：________國籍__________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】______________

地址：_______________________________

郵政編碼：_____________聯絡電話：___________

【委託代理人】姓名：__________國籍：_________

地址：_______________________________

郵政編碼：_____________電話：_____________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：

第一條 專案建設依據

出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________.

該地塊土地面積為___________，規劃用途為__________，土地使用年限自____年___月___日至____年___月___日。

出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】___________.建設工程規劃許可證號為___________，施工許可證號為___________.

第二條 商品房銷售依據

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________，商品房預售許可證號為___________.

第三條 買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的專案中的：

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。

該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建築層數地上___________層，地下___________層。

該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共___________平方米，其中，套內建築面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附件二)。

第四條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：

1、按建築面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

2、按套內建築面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，

總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

4、_____________________________________________________________.

第五條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

商品房交付後，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第__________種方式進行處理：

1、雙方自行約定：

(1)____________________________________________________________.

(2)____________________________________________________________.

(3)____________________________________________________________.

(4)____________________________________________________________.

2、雙方同意按以下原則處理：

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款。

(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。

買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。

買受人不退房的，產權登記面積大於合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小於合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-合同約定面積

面積誤差比=——& mdash;——————————×100%

合同約定面積

因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第__________種方式按期付款：

1、一次性付款_____________________________________________.

2、分期付款________________________________________________.

3、其他方式________________________________________________.

第七條 買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第__________種方式處理：

1、按逾期時間，分別處理(不作累加)

(1)逾期在_____日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金，合同繼續履行;

(2)逾期超過_____日後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 _____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、____________________________________________________________.

第八條 交付期限

出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第_____種條件，並符合本合同約定的商品房交付買受人使用：

1、該商品房經驗收合格。

2、該商品房經綜合驗收合格。

3、該商品房經分期綜合驗收合格。

4、該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5、_____________________________________________________________.

但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：

1、遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的。

2、_____________________________________________________________.

3、_____________________________________________________________.

除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第______種方式處理：

1、按逾期時間，分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過_____日，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金，合同繼續履行。

(2)逾期超過_____日後，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

2、_______________________________________________________________.

第十條 規劃、設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內，書面通知買受人：

(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向。

(2)____________________________________________________________.

(3)____________________________________________________________.

(4)____________________________________________________________.

(5)____________________________________________________________.

(6)____________________________________________________________.

(7)___________________________________________________________.

買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的，視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房。

買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協議。_______________________.

第十一條 交接

商品房達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定的證明檔案，並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：___________________________________.

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。

第十三條 出賣人關於裝飾、裝置標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、裝置標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理：

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、裝置差價。

2、_________________________________________________________.

3、__________________________________________________________.

第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常執行的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件：

1、___________________________________________________________.

2、___________________________________________________________.

3、___________________________________________________________.

4、__________________________________________________________.

5、___________________________________________________________.

如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：

1、___________________________________________________________.

2、___________________________________________________________.

3、__________________________________________________________.

第十五條 關於產權登記的約定

出賣人應當在商品房交付使用後______日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第______項處理：

1、買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的______%賠償買受人損失。

2、買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。

3、___________________________________________________________.

第十六條保修責任

買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購買人承擔。_____________________________________________________.

第十七條 雙方可以就下列事項約定：

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權________________.

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權_____________.

3、該商品房所在樓宇的命名權______________________.

4、該商品房所在小區的命名權______________________.

5、___________________________________________________________.

6、___________________________________________________________.

第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施，並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質__________________.

第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第______種方式解決：

1、提交____________仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第二十條 本合同未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四)。

第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條 本合同連同附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：

出賣人______份，買受人______份，______份，______份。

第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條 商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__________________申請登記備案。

出賣人(簽章)：買受人(簽章)：

【法定代表人】(簽章) ： 【法定代表人】(簽章) ：

【委託代理人】(簽章)： 【委託代理人】(簽章) ：

籤於：______年______月______日

籤於：______年______ 月______日

郊區合法房屋買賣合同 篇12

甲方：________________________________

住所地：______________________________

法定代表人：_________________________

乙方：________________________________

住所地：______________________________

法定代表人：_________________________

經甲、乙雙方友好協商，並依據《中華人民共和國城市房地產管理法》之規定，現就與乙方受讓甲方擁有的部分房地產(國有土地使用權地號為__________________)有關事宜達成如下協議，望雙方共同遵守：

一、乙方擬受讓的房地產佔地面積共計__________畝，四至見附圖。

二、因依據甲方現有房地產狀況無法進行土地使用權轉讓，故乙方同意在本協議第一條約定的範圍內出資建設廠房。

三、甲、乙雙方：一但完成開發投資總額(以工程造價部門的預算額為準)的__________%，雙方立即簽訂房地產轉讓協議，在該協議中雙方明確約定轉讓的土地價款為人民幣__________萬元。

四、甲、乙雙方均不得以任何理由違反本協議：

1.若甲方違約，除向乙方返還乙方已實際發生的工程款(包括利息)外，還需向乙方支付違約金__________元。

2.若乙方違約，則應向甲方支付違約金__________元。

五、乙方必須於本協議簽完後__________日內各甲方支付__________萬元房地產轉讓款，餘款__________萬元在以後的房地產轉讓協議中再行約定。

六、為擔保上述款項及有可能因違約而發生的工程款(包括利息)違約金及簽定房地產轉讓協議，甲方願將其擁有的__________畝國有土地使用權抵押給乙方，雙方在簽定抵押協議後至____________市國土資源局辦理抵押登記手續，該抵押協議是不可撤消的協議，主協議無效，抵押協議仍有效。

七、除非經甲、乙雙方書面確認，本協議不得擅自變更、解除。

八、在履行協議過程中若有爭議，雙方應友好協商;若協商未果，則各方均有權提交房地產所在地的法院以訴訟的方式解決。

九、本協議________式________份，甲，乙雙方各執________份，並在雙方蓋章、簽字後生效。

甲方：________________________乙方：________________________

聯絡電話：___________________聯絡電話：____________________

________年________月________日________年________月________日

郊區合法房屋買賣合同 篇13

甲方： 身份證號：

乙方： 身份證號： 

丙方：身份證號:

甲乙丙三方於________年____月____日簽定了一份房屋買賣協議書，約定由乙方購買甲方的位於______________的房產。原協議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：

1、甲乙丙三方在簽訂本協議時明知______________房產已經發生區域變更，由於 區變更為 區的事實，具體地址以變更後的地址為準。

2、甲方的保證義務。

第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“______________房產管理局”頒發的沈房權證，保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。

第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費。

第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時，乙方有權隨時提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同後日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。

3、在甲方和該房產都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時，甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續，甲方保證沒有兩套售房的稅，若有甲方承擔該稅，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過戶手續辦理完畢後日內，乙方一次性支付甲方剩餘房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。

4、在乙方更名過戶後如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的乙方必須無條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的損失。

5、在本協議簽訂後個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的，房屋買賣合同關係將自動解除，甲方應於和同解除後日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金______________元整。

6、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策諮詢和相關代辦事項，具體中介費的收取方式為辦理更名過戶手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元，如是因本協議所定的甲方的原因導致的房屋買賣合同無效、解除的，丙方的中介費由甲方在合同無效、解除當日一次性支付。以上協議三方自願訂立，認真遵守執行，此協議一式3份，甲乙丙各執一份。

甲方：乙方：丙方：

______年____月____日______年____月____日______年____月____日

郊區合法房屋買賣合同 篇14

賣方(下稱甲方)：

地 址：

法 定 代 表 人：

買方(下稱乙方)：

身份 證 ：

委 託 代 理 人：

委託代理人身份證：

乙方向甲方購買坐落於 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套，雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預售)》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：號，現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：

一、甲、乙雙方自願解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭

議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

1、__元。

2、乙方已繳付樓款/。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應於本協議生效後的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、登出抵押登記事宜所需要的全部資料，並配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

五、辦理解除合同產生的手續費由 乙方 承擔。

六、雙方同意，自本協議生效後，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協議明確約定外，任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

七、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式伍份，甲方執 貳 份，乙方執 壹 份， 貳 份留存政府相關部門，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人： 委託代理人：

年月日

郊區合法房屋買賣合同 篇15

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣該房屋達成如下協議：

第一條 房屋的基本情況，甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於鎮，框架結構，建築面積為 平方米(含公攤)，經甲乙雙方協商一致，該房屋售價為每平方米元，總金額大寫：元整，小寫：元。

第二條 付款方式乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金大寫：萬元整，小寫：元。並應於本合同生效之日起 5日內將該房屋全部價款付給甲方。

第三條 交付期限，甲方應於本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起五日內，將該房屋付給乙方。

第四條 乙方逾期未付款的違約責任，乙方須在規定日期內付清房款，才能進場裝修。逾期未付清房款，甲方有權拒絕乙方進行裝修或終止合同，由此造成的損失，甲方不承擔任何責任及費用，乙方所預交的購房款的20%，抵作甲方損失。

第五條 甲方逾期未交房的違約責任，甲方須在交期限內交房給乙方，逾期未交房、建造質量不合格(主要指但不限於建築材料)，甲方須支付乙方預交購房款的20%作為賠償。同時乙方有權選擇繼續購房或終止合同，其中如乙方選擇終止合同甲方在5天內一次性退還乙方預交的購房款。

第六條 關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失

造成乙方不能在雙方實際交接之日起 5天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起 5天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的5%賠償乙方損失。

第七條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

第八條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲方和乙方雙方分別交納。

第九條 本合同未盡事項，由甲方、乙方雙方另行議定，並簽訂補充協議。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行

第十條 本合同(經甲方、乙方雙方簽字)之日起生效。甲方、乙方雙方各執一份，相關部門各執一份，均具有同等效力。

甲方(簽章)：____________

乙方(簽章)：____________

時間：___________

郊區合法房屋買賣合同 篇16

甲方：__________________________

乙方：__________________________

丙方：__________________________

甲、乙、丙三方經協商一致，就乙方向甲方購買房屋一事，達成如下協議：

一、房屋概況

出賣房屋坐落於_______市_______路_______號，建築面積約_______平方米，該房屋未辦理房產證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押，在______________銀行______________支行辦理了按揭貸款

二、甲方現同意將該房屋賣給乙方，轉讓價格暫定為_______萬元，在甲方做出房產證和契證後，在乙方總出價_______萬元的範圍內對轉讓價作適當調整。

三、甲、乙雙方委託丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。

四、在甲方辦好產權證和契證後，三方與工行之江支行簽定監督支付協議書，乙方按該協議書的約定，將相應款項支付給銀行。

五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。

六、在甲方辦好土地證後，丙方代為辦理房屋過戶手續，乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭貸款手續。

七、在甲方辦好契證和產權證後，甲、乙雙方辦理房屋交接手續，自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租賃合同押金_______元，並向乙方支付已收取的租金甲方將押金_______元及已收取的租金7萬元於新租賃合同簽定之日交付給丙方，在雙方結算後由丙方支付給乙方。

八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為_______萬元，否則，甲方將返還乙方轉讓款_______萬元。

九、稅費

1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協議簽訂後，甲方預付代理方稅費_______元，乙方預付代理方稅費_______元，交易完成後按實際結算。

2.交易完成後，甲方交付代理方_______元服務費。乙方交付代理方_______元服務費。

十、甲乙雙方及代理方責任

1.甲方確保房源可靠、手續合法並提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優先購買權的書面宣告。

2.乙方應按協議履行責任，並提供交易所需的相關證明資料。

共3頁:

以下提供由房地產法整理的房屋買賣合同範本，本範本適用於二手房交易時候簽訂的二手房屋買賣合同，供大家參考。房屋買賣合同範本甲方：__________________________乙方：__________________________丙方：__________________________甲、乙、丙三方經協商

3.代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》，土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日後交付乙方。

十一、違約責任

1.乙方違約，已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元后歸甲方所有。如甲方違約，甲方應賠償乙方_______元，賠償代理方代理費元。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。

2.在簽訂《杭州市房屋轉讓合同》後出現的違約責任由違約方承擔。

十二、本協議一式三份，甲乙雙方和代理方各執一份。

甲方：__________________

聯絡電話：______________

乙方：__________________

聯絡電話：______________

丙方：__________________

聯絡電話：______________

簽訂日期：______________

郊區合法房屋買賣合同 篇17

賣方：_________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________ 買方：_________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________ 擔保人：身份證號碼：

根據中華人民共和國有關法律、法規和本地有關規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方合法擁有的座落在_____市_____區____________________________________的房產一套，建築面積_______平方米，房屋產權證號：_______________，土地使用面積_______平方米，土地使用證號：_____________。

第二條 上述房產的交易價格為人民幣___________元整(大寫：_________元整)。此房交易價格為甲方淨價，甲方不支付交易中的任何費用。

第三條 付款方式：

1、甲方同意乙方以銀行按揭方式付款，在本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_________元整(大寫：_________元整)，作為購房首付款。

2、剩餘房款人民幣________元整(大寫：________元整)乙方申請銀行按揭，待乙方申請的貸款獲准後，甲方即可為乙

方辦理房產過戶手續，並將過戶後的房產證交付乙方用作貸款抵押，申請的貸款由銀行直接劃撥給甲方(如銀行實際審批數額不足剩餘房款，乙方應在繳交房產交易稅費當日將差額一併支付給甲方。如乙方____日內未能補齊差額，視為違約)。

第四條 雙方責任：

1、甲方保證出售的房產符合國家房產上市的規定，並保證產權清晰，無抵押、查封、貸款和任何糾紛，保證所提供材料的真實有效，若違反上述約定，視為違約，造成的責任由甲方承擔。

2、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將該房產交付給乙方使用，並應在交房當日將_____________________等所有相關費用結清，交接後發生的費用由乙方承擔。

3、經甲乙雙方協商，在交房時，室內____________________ ___________________________隨房屋交接贈送給乙方。

4、該房屋的相關權益、房屋佔用範圍內的土地使用權及公共維修基金隨該房屋一併轉讓。

5、乙方須在本合同簽訂之日起____日內，將購房款全部繳納給甲方，如乙方超出此交款期限未能交完購房款，此合同自動終止，甲方有權收回房屋，產生的所有費用及損失由乙方承擔，甲方不予退還乙方定金。

6、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將戶口遷出。

7、如乙方不能履行本合同所約定的內容，由擔保人負責承擔乙方所有責任與義務。

第五條 本合同一式五份。甲方產權人一份，乙方一份，擔保人一份，申請貸款銀行一份，黑河市房地產交易中心一份，均具有同等法律效力。

第六條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽字後與本合同具有同等法律效力。在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第七條 本合同經甲乙雙方簽字之日起即生效。

甲方：__________ 乙方：__________ 擔保人：__________ 日期：__________ 日期：__________日期：__________

郊區合法房屋買賣合同 篇18

關於私人房屋買賣合同範本賣方：：居民身份證號碼：地址：買方：居民身份證號碼：地址：聯絡電話：依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自願的原則，就房屋買賣事項，經協商一致，並經房屋宅基地所有權人同意，達成如下協議：

第一條房屋的基本情況現甲方自願將甲方合法擁有的坐落在____省____市____區長嶺鄉雙頂村九社。並將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況，並自願購買該房屋，該房屋始建於年，房屋結構為結構，建築面積平方米。

第二條價格雙方議定上述房產總價款為人民幣，大寫，即人民幣小寫元。

第三條付款方式及期限

1、乙方應在本合同生效之日起日內，向甲方一次性支付購房款，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證，甲方應開具收款收據或收款證明。

2、其他付款方式：

第四條交付期限甲方應於購房款到賬之日起日內，將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租賃關係自動轉為乙方，由乙方負責收租。

第五條乙方逾期付款的違約責任乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期____日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用，並向甲方支付購房款10%違約金。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同

第四條規定的.期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金，合同繼續履行。

第七條關於合法、權屬的約定甲方保證該房產合法、權屬清楚，並已經取得全部共有人的一致同意。合同生效後，如遇政府徵地拆遷，房屋的拆遷利益全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者，不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。

第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

第九條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。

第十條本合同之附件均為本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證影印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協議影印件

第十一條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十二條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。

第十三條合同爭議的解決本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，協商解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴

甲方簽名：

乙方簽名：

中間人簽名：

郊區合法房屋買賣合同 篇19

房屋買賣合同成立的必備要件

——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣合同糾紛案

依據:（20__）二中民終字第18216號

核心法律問題：合同成立的必備條款

案情介紹

一、基本案情

上訴人（原審被告）：郭某

被上訴人（原審原告）：鄭某、藺某

20__年1月，郭某與鄭某簽訂房屋租賃協議書，約定鄭某將房屋出租給鄭某使用；租賃期限為5年，自20__年1月至20__年2月；房屋租金每年3萬元，租金每年分兩次付清。20__年12月，郭某（甲方）與藺某（乙方）及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協議，該協議約定：“第一條：甲方自願將房屋出售給乙方；第二條：該房屋總成交價為人民幣47萬元整；第三條：乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元（此定金作為購房款的一部分），甲乙雙方定於甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣合同並支付購房首付款……第五條：如乙方在雙方約定的期限內不購買該房屋，甲方收到的購房定金不退；如甲方在雙方約定的期限內不賣該房屋，甲方應雙倍賠償乙方購房定金……第十條：乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整，甲方在收到首付款後3個月內辦完過戶手續，房本交到乙方手中。”

20__年12月，鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。

20__年12月，鄭某向郭某支付購房款4.5萬元，其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款；20__年3月5日，鄭某給付郭某房款4萬元；20__年3月15日，鄭某以銀行轉賬的方式替郭某向訴爭房屋開發公司支付房款229 131元；鄭某共支付購房款（其中包括8000元改名費）479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發公司出具證明，內容為：“郭某購買我公司商品房，因不能按時付購房款轉賣給鄭某，雙方在20__年3月15日到我公司，鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續費八千元。”後郭某於20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權證。20__年1月21日，郭某與某投資公司簽訂抵押貸款合同，將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。

鄭某、藺某訴稱：20__年12月8日，我們與郭某簽訂《購房定金協議》，約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們，定金為15萬元。協議簽訂後，我們履行了付款義務，對方也受領了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續，訴爭房屋一直由我們佔有、使用。20__年11月，鄭某曾起訴至法院，要求郭某配合辦理訴爭房屋產權過戶手續，郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續，我們因此撤回了起訴。撤訴後，郭某沒有協助我們辦理房屋過戶手續。現請求：（1）判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協議有效，郭某協助我們辦理訴爭房屋的過戶手續；（2）郭某承擔本案訴訟費用。

郭某辯稱：第一，訴爭房屋買受人為藺某，鄭某是其代理人，故鄭某並非本案適格當事人。第二，《購房定金協議》簽訂後，截至20__年12月，藺某未能如約交付首付款25萬元，我此時得知藺某不願意購買訴爭房屋。20__年3月，鄭某向開發商支付了我的銀行欠款，藺某本應於當日與我簽訂房屋買賣合同，但藺某表示拒絕，故我決定沒收其定金，並不再向其出售訴爭房屋。第三，鄭某、藺某交付的定金是簽約定金，截至20__年12月31日，藺某沒有交齊首付款，也未與我簽訂房屋買賣合同，故定金罰則應當適用。

二、法院判決

一審法院經審理認為：鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協議已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等合同主要內容，可以認定為房屋買賣合同。該合同系雙方當事人真實意思的表示，未違反法律法規規定，合法有效。依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。鄭某、藺某已經按照約定支付了郭某全部購房款，故訴爭房屋應歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權證書，現該訴爭房屋已經取得房屋所有權證書，郭某應協助藺某辦理房屋過戶手續。然而，郭某在明知已經將房屋出售給藺某的情況下，故意在取得房屋所有權證書後，向投資公司進行抵押貸款，其行為不妥。但因該訴爭房屋處於抵押狀態，現無法辦理房屋過戶手續，故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續的訴訟請求，不予支援。對郭某辯稱，該房屋買受人為藺某，而非鄭某，鄭某不具備主體資格，因藺某已拒絕購買房屋，定金應予沒收的辯解意見，因鄭某與藺某之間系夫妻關係，雙方共同出資購買訴爭房屋，故鄭某與藺某應作為共同原告起訴，鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經將購房款全部支付給郭某，表明其願意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見，不予採信。

據此，一審法院依據《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規定，判決如下：一、確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效；二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。

判決後，郭某不服，上訴至二審法院稱：1一審判決違反法定程式：（1）拒不依法駁回起訴，鄭某據以起訴的《購房定金協議》系其變造，其真實身份是買方的代理人而非買方，鄭某與本案沒有利害關係；（2）不適當追加藺某為原告；（3）超訴訟請求判決，起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協助辦理過戶手續，三次庭審中訴訟請求無變化，原審判決卻判定確認買賣行為有效，違反不告不理原則。2一審判決查證錯誤：鄭某、藺某出具的《購房定金協議》中，藺某的名字劃掉了，盛業公司開具的證明如果屬實，鄭某、藺某就不應該起訴我，賣方就是盛業公司了。3原審法院枉法裁判：藺某與鄭某系夫妻關係，不需代理，其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關係；藺某違約在先，拒絕買房在後，郭某有權沒收定金；鄭某胡亂篡改合同，其不是共同買受人；郭某與鄭某之間的租賃關係屬於另一法律關係，與本案無關。綜上，請求二審法院撤銷原判，依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發回重審。鄭某、藺某同意一審判決，不同意郭某上訴請求。

二審法院經審理認為：依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協議》已經具備了擬購房屋的基本狀況、價款數額、價款支付方式等合同主要內容，且雙方已開始實際履行協議內容，故原審法院將其認定為房屋買賣合同，並無不當。上述協議系雙方當事人真實意思表示，未違反法律、行政法規的強制性規定，合法有效，當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。關於合同主體問題，雖雙方簽訂的《購房定金協議》買受人為“藺某，代理人鄭某”，但開發商出具《證明》，明確訴爭房屋改名為鄭某，且支付購房款等行為均由鄭某實際履行，故應將藺某、鄭某作為共同買受人。關於訴訟主體問題，郭某稱訴爭房屋買受人為藺某，而非鄭某，鄭某不具備主體資格，因藺某已拒絕購買房屋，定金應予沒收，原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關係，雙方共同出資購買訴爭房屋，故鄭某與藺某應作為共同原告，亦無不當。綜合上述認定，原審法院判決確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效，並無不當，本院予以維持。

關於鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續問題，雙方未能辦理房屋過戶手續系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權證書，現訴爭房屋已經取得房屋所有權證書，且鄭某、藺某方已經按照約定支付了郭某全部購房款，故郭某應當履行協助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續的合同義務。然而，郭某明知已經將訴爭房屋出售給鄭某、藺某，在取得房屋所有權證書後，向投資公司進行抵押貸款，其行為不妥。因該訴爭房屋處於抵押狀態，且該公司作為抵押權人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權屬轉移，故現無法辦理訴爭房屋過戶手續，因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續的訴訟請求未予支援，並無不當，本院予以維持。

據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決：駁回上訴，維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣合同，而只有購房定金協議情況下，能否認定雙方之間已經形成房屋買賣關係。

二、觀點透析

（一）合同成立的必備條款

具備締約主體並就合同必備條款達成合意，是合同成立的一般要件。具備締約主體並不要求當事人必須參加締約，在有權代理情況下，代理人的代理行為也產生締約的效果。因為合同是多方法律行為，所以締約主體須為雙方或者多方並且是明確的。對於合同成立的第二個要件，即合同主體就必備條款達成合意進行探討之前，首先需要明確什麼是合同成立的必備條款。

《民法典》第12條規定合同內容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量等8項內容，但對合同成立的必備條款並未作出明確規定。最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《〈民法典〉司法解釋（二）》）第1條規定“當事人對合同是否成立存在爭議，人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數量的，一般應當認定合同成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規定了合同欠缺的其他條款的確定方法，“當事人達不成協議的，人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定”。

現代民法典應以鼓勵交易為精神，《〈民法典〉司法解釋（二）》的上述規定正是鼓勵交易的體現。該司法解釋第1條明確了合同成立的必備條款，即只要有明確的合同主體和合同標的、數量，一般應認定合同成立。當然，僅僅具備合同必備條款的應有之義是合同主體已經就該必備條款達成合意。

（二）房屋買賣合同成立的必備條款

《〈民法典〉司法解釋（二）》明確了合同成立的必備條款。但對於各種有名合同或者無名合同訂立中必備條款的認定，就需要結合合同性質以及交易習慣等來確認。例如在僱傭合同中，除了需要僱傭人和受僱人外，合同的標的應為勞動的提供，而數量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣合同，如成立的必備條款應是指房屋基本情況、房屋價款。

房屋的基本情況主要是指房屋的坐落，即交易的房屋須是確定的，具體來講應是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定，但在另一類合同，如商品房預售合同中，因為房屋尚未建成登記，有時候並不易明確。此時，在合同中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。

本案中，雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣合同，但是在雙方簽訂的《購房定金協議》中已經明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數額及價款支付方式等合同主要內容。且雙方均認可自願訂立該定金協議，即對前述條款達成了合意，當事人的姓名、標的和數量都是可以確定的，故雙方之間的房屋買賣合同成立。在訴爭合同不需要其他生效要件情況下，雙方買賣合同生效，對雙方當事人具有拘束力,雙方均應依約履行合同。

至於合同其他條款內容的確定，在本案中，雙方當事人就其他合同主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意，按雙方合意履行即可。

在本案一審判決中，有一個問題需要注意，本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協議有效，一審法院支援了該項訴訟請求是正確的，但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣合同，而只有購房定金協議，所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效，嚴格來講，這並沒有完全支援買房人的訴訟請求，因為法律行為的有效和法律關係的有效並非同一概念，但在訴爭合同無須審批等程式情況下，行為有效就意味著法律關係也是有效的，二審法院予以確認也是恰當的。

郊區合法房屋買賣合同 篇20

賣方：_______________________________

住所：郵政編碼：

賣方主體一：賣方主體二：

聯絡電話：聯絡電話：

身份證號：身份證號：

買方：_______________________________

住所：郵政編碼：

買方主體一：買方主體二：

聯絡電話：聯絡電話：

身份證號：身份證號：

為房屋買賣有關事宜，依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，甲方自願把下列房屋賣給乙方所有，訂立合同如下，以資共同信守執行。

第一條房屋狀況

房屋地址：

幢號：室號：套數：建築結構：

總層數：產權證號：用途：

建築面積套內建築面積

該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓劃撥

第二條產權狀況

甲方首先確保該房產為甲方所有、產權明晰，手續齊全合法，土地產權清晰，市政規劃不受影響，不存在單位房屋侵權、不存在房產查封凍結、不存在繼承人共有、不存在家庭共有、不存在交易時租賃等情況，產權清楚無糾紛、無抵押、無設定他項權力，若有問題由甲方負責解決，並承擔由此產生的全部責任。

交易後如發現產生於該房屋及其附屬物所有權轉移之前的有關產權、債權、債務等的糾紛仍由甲方承擔一切責任。

第三條房屋價款與付款方式

甲乙雙方商定成交總價款為人民幣：元在履行房產交易時，待甲乙雙方到房產交易單位辦理完房產過戶手續後3日內，乙方一次性將房款付給甲方，甲方收到房款時應立收據以此作證。

第四條過戶及交接房事宜

甲方應在本合同簽定之日起   天內協助乙方辦理完房產過戶手續。乙方房款付清後，甲方要確保在年月日前將上述房屋交付給乙方。

第五條戶口遷移事項

甲方應在年月日前將該房產內的戶口遷出。

第六條稅費分擔

在辦理交易手續時，甲乙雙方應提交所有相關證件，遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的各項費用，經雙方協商，除了違反國家法律法規和政策規定由甲方負擔的費用外，由乙方支付。

第七條違約責任

本合同經甲乙雙方簽章後生效，對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如乙方：“

1、未按第三條規定履行付款義務

2、未按第四條規定履行交接房事項”均視為乙方違約，在繼續履行合同的同時需向甲方承擔違約責任，支付違約金人民幣元並賠償相應損失。

第八條其它約定

一、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，甲方保證所交付房屋的質量基本與口頭承諾一致，房屋的主體工程不出現重大的質量問題，即牆體、屋頂、地板平整無裂縫，水電線路暢通正常，下水道無堵塞，大陽能、衛生間、電話線等設施能正常使用。

二、甲方將產權轉讓給乙方的同時要確保該房屋佔用範圍內土地使用權、公共維修基金都同時轉讓。

三、甲方確保結清房主年月日之前的各種費用，即物管費、煤氣費、水電費、垃圾清理費等。

四、甲方的油煙機、衛生間浴霸、照鏡、毛巾架、牆櫃等基本設施留給乙方使用。

五、本合同共貳頁，一式叄份，甲、乙雙方及房管部門各壹份。

第九條雙方願按國家規定各自交納相關稅、費及辦理有關手續。未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決協商解決不成時，雙方願依法向管轄地人民法院起訴。

甲方乙方

_____年____月____日_____年____月____日