加工合同範文(精選21篇)
加工合同範文 篇1
購貨單位(甲方):地 址:法定代表人:電 話:供貨單位(乙方):地 址:法定代表人:電 話:為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 模具的名稱、品種、規格和質量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協加工單》標註的名稱;
2、出產單位: 商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業標準執行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執行。
第二條 模具的包裝標準:
第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限:年____月____日以前將模具交付甲方
第四條 模具的價格與貨款的結算
1、模具的價格:元人民幣套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格後,甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文件(如附件)。
第六條 模具的工藝要求:模具圖紙、模具外協加工單如附件。
第七條 驗收方法
1、驗收時間: ;
2、驗收手段: ;
3、驗收標準: ;
4、由誰負責驗收和試驗: ;
第八條 乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十條 不可抗力甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,雙方另行協商履行期限,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 如甲方因生產需要,要求增加該模具數量,其價格另議。
第十二條 解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發生爭議,應當友好協商解決。如協商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條 雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協商解決,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十四條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。購貨單位(甲方):(公章) 供貨單位(乙方)(公章)代表人:(簽字) 代表人:(簽字)簽約地址: 簽約地址:電話: 電話:年____月____日
返
加工合同範文 篇2
甲方:________________________
乙方:________________________第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分 等級。第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格後,甲方_________。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
加工合同範文 篇3
委託方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的專案、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
專案產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年月日
加工合同範文 篇4
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同範文 篇5
為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《民法典》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣裝置,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣裝置、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.氣體飽滿無氣泡,外貌乾淨。
2.火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用裝置的優惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將裝置交還甲方,甲方退給乙方裝置壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將裝置交還甲方,甲方退給乙方裝置款。
3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,裝置、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________
加工合同範文 篇6
委 託 方:籤 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 專案(製作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 釋出地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委託方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 託 方:連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委託代理人: 委託代理人:
加工合同範文 篇7
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自願的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的牆體材料。
二、 規格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
390×190×190(長×寬×高)雙排孔,強度等級MU10,密度進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此專案,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以)書面形式通知買方,並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《經濟合同法》執行。
九、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩週徵得對方同意,方可終止本合同。
買方: 賣方:
代表: 代表:
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:____________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同範文 篇8
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或專案、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或專案 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車合同範本頻道(第一§範┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加工合同範文 篇9
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯絡人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯絡人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守祕密:________________,未經定作人許可,不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,並承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少於合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 宣告及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署並有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署並有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委託代理人(簽字):_____ 委託代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工合同範文 篇10
合同號:
甲方: 乙方:
一,製作內容:
乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求製造鑄鐵件或鑄鋼件(以下統稱鑄件)。具體內容請參看甲方提供的各專案的清單。
二,技術要求:
1,請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。
2,如甲方有特殊技術要求,甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方,作為本合同 的附件,乙方應根據甲方要求進行製作,以確保甲方所需品質。
三,鑄造費用及結算:
1, FC300: 元/噸
2, FCD600: 元/噸
3, ICD-5: 元/噸
4, MoCr: 元/噸
5, G50CRMO4: 元/噸
6, FGS600-3A: 元/噸
7, 以上價格含17%的增值稅,含乙方運至甲方的費用。
8, 付款方式:以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件後,通知乙方,乙方開具17% 的增值稅發票,甲方在收到增值稅發票後的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。
四,交貨週期:
1, 乙方在收到甲方泡沫實型後,15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收,甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2, 由於乙方的原因造成交貨延誤,以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五,品質保證:
乙方鑄件如在品質上有問題,甲方應以照片形式通知乙方,乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失,乙方應對甲方的損失進行賠償,賠償金額由甲乙雙方協商決定。
六,重量:
雙方執行:稱重誤差千分之三為正常範圍
七,合同有效期:
1、自雙方簽章後,本合同生效,有效期至 年 月 日。
2、本合同生效後,雙方之前所簽訂的《鑄件製造合同》均作廢,雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關於質量要求的協議同樣有法律效力。
3、今後合作中,甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方,否則視為同意此合同價格;乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格;
八,其它事項
雙方友好協商執行合同執行中出現的問題,必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄,
九,本合同經雙方簽署蓋章後生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: X有限公司 乙方:X有限公司
甲方代表人(簽章): 乙方代表人(簽章):
簽署日期: 簽署日期:
加工合同範文 篇11
合同簽訂地:
甲方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:?乙方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:
甲方委託乙方加工本合同中成品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
注:以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意,乙方不得向第三方提供和透露本專案的圖紙及技術資料,其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下,不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
合同簽訂日起三天內,甲方支付乙方50%產品預付款,產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款;餘下10%作為質量保證金,發貨30天內,甲方支付10%貨款,乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢,造成成品不足時,乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規範與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告:
1.?鑄件化檢驗報告;
2.成品尺寸抽檢報告(每批產品每個規格抽檢3件);
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝(鐵桶+泡沫)。如因運輸和包裝造成零件損傷,乙方不負責。如需單獨包裝,甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸,但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
合同雙方由於不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行合同條款,如有違約,違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____;該_____為終局裁決,對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份;具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來檔案,經雙方認可的傳真件有效。
甲方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
乙方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
加工合同範文 篇12
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
加工合同範文 篇13
委託單位:(以下簡稱甲方) 合同編號: 加工單位:(以下簡稱乙方) 日 期:
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,經雙方協商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自 年月日起委託乙方為甲方生產加工產品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規定選用原材料,並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,並由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的,乙方必須按指定採購,否則甲方將拒收貨品,並有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,並有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委託為甲方生產加工鞋類產品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方
質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求,甲方將拒收貨品,並有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由
甲方另行提供,雙方確認後乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用於生產的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致後,免予承擔違約責任。
第八條:本合同在執行中,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解
決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
委託單位(甲方): (蓋章) 加工單位(乙方): (蓋章) 法定代表人: 法定代表人:
地 址: 地 址:
加工合同範文 篇14
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對於乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的檔案資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具專案交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的檔案技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具專案的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委託專案,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之後生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工合同範文 篇15
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條宣告及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
加工合同範文 篇16
篇,歡迎閱讀參考!
加工合同範本
(一)
合同編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進行了充分協商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產工人_________名、開業後____月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品後交回乙方復出。
(2)提供現有水、電裝置供加工生產之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的裝置材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,裝置總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第________年加工上述產品,加工費約_________元,從第________年開始的產量,應在前________年的基礎上有所增加,具體數量應在生產合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1、試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_________元,每月工作____日,每天。
2、試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低於_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
四、損耗率
1、試產期內的消耗率,實報實銷。
2、試產期後的損耗率,由雙方商定,並在生產加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產合同的加工量,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足_________天,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費_________元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業務活動,甲方應向乙方按商定的交貨期,按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。
3、由乙方提供的機械、照明等裝置及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工後的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運後,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以d即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務並具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票後,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港銀行利息一併付給甲方。乙方連續_________個月不結匯,甲方有權採取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持光亮,內外環境衛生整潔,對有汙染性專案,須經市環保部門批准,方能立項經營。
2、乙方提供的機械、照明裝置、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工後的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械裝置、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
八、技術交流
在裝置運抵甲方工廠後,乙方應儘快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協助。從試產期開始,乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產技術,進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經批准簽訂後,乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,並經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法,根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿後,不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、裝置)歸乙方所有,並按海關和有關規定及時辦理核銷手續。
雙方同意,在本合同經批准簽訂後_________天內,乙方向甲方預付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內,乙方仍不投產開業,履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議,應通過友好協商解決,協商不能解決,均應提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十
一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文字具有同等效力。但在對其解釋產生異議時,以中文文字為準。
十
二、合同的份數和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務並有外貿經營權的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,並報政府有關部門批准實施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工合同範本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備註
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工合同範本
(三)
甲方(發包人):______________
乙方(承包人):______________
根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自願的基礎上,經甲、乙雙方協商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;
一、甲方自願將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,廠房包括機器裝置及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,願意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用於其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。
四、前________年租金每年為人民幣______萬,此後________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、裝置等費用、不含稅,其一切稅費由承租方承擔)。
五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿後,如乙方無違約行為,甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應當履行下列義務:
1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、裝置維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧,獨立核算,因此產生的責任與甲方無關。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應當按照甲方每月提供的電錶度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、汙染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應當將款項在產生後七天內及時支付給甲方。
3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔,如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權向乙方全部追償。並且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失,包括:律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。
4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費用自理,權屬歸甲方所有,租賃期滿後或者解除合同時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合夥、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、製毒、售假等違法活動,不得生產加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施裝置有腐蝕、汙染、和破壞的有害物品,生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。
8、自覺遵守國家的有關規定,服從甲方管理,接受當地人民政府有關部門的監督檢查。
9、廠房內應當公告裝置安全操作指示,如乙方違反操作規定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔全部責任,甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。
10、租賃期間,如遇到天災、戰爭、政府徵地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本合同不能履行的,由此造成直接經濟損失成的各項損失,甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內購置增加的機械裝置,乙在租期滿後有權拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內,及工廠經常所需的有關證件。
1
1、乙方租賃後,應當以自行註冊的公司或個體名義對外經營,不得以甲方的名義對外經營,商標屬於甲方所有,乙方無權使用。
1
2、租賃期滿後,乙方應當將廠房及裝置完整移交給甲方,廠房內新增加或者安裝的機器裝置全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器裝置。
七、違約責任:
1、乙方違反本合同任一條款的,應當向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本合同若未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,另擬定補充協議。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份為據,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工合同範本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿易合同進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工合同範本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協商,在乙方生產裝置能力允許的情況下,經甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產系列飲料,雙方本著平等協商、互惠互利的原則,達成以下議項:
一、加工產品範疇
1、產品品名:_____________
2、產品規格為:_____________
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
二、加工費用
加工費按_____元瓶,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費按箱計算)。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物),乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數量:分批加工,以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月____日,有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況,盤存加工數量,以實際發貨數量計算加工費。
計算方式:實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費,每月____日前付清當月加工費,甲方以現金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址,同時註明乙方系受甲方委託生產,附__________商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準,皆由甲方負責解決,與乙方無關;
4、在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對終端使用者(即甲方客戶)提供售後服務;
5、少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
6、若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的智慧財產權屬於甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨,由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%,瓶2%、標籤2%以內,超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可),不屬2%耗損控制範圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸,乙方負責提供機械予以協助。
十
一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作,產品在發運前由乙方負責倉儲保管,產品所有權屬甲方,出庫必須由雙方人員共同進行。
十
二、甲方的責任與義務
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律檔案;
2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;
3、加工費後,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃,以更乙方組織生產;
4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;
5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量引數、罐裝溫度等,如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負責;
6、甲方需留技術人員二名(聯絡員),對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;
7、內容物的收、發、保管由甲方負責;
8、廢舊包裝物權屬甲方,由甲方收集、保管、處理;
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。
十
三、乙方的責任與義務
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動;
2、接甲方生產通知後,立即組織生產;
3、必須按甲方提供的技術標準進行生產,否則出現的質量問題由乙方承擔;
4、負責包裝物的收、發、保管工作;
5、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內容物所用;
6、入庫由乙方負責保管,由甲方負責發貨;
7、負責為甲方工作人員提供住宿。
十
四、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
十
六、未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
合同簽字地點:_____________
合同簽定日期
加工合同範文 篇17
甲方:黃
乙方:餘
原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠,經甲方與合夥人(即乙方)一段時期的艱苦創業,由於社會和事業因素,甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠,由合夥人(即乙方)單獨經營,具體轉讓辦法經甲,乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議: 1,加工廠所有的機械裝置按人民幣一萬四千八百元整,由乙方用現金一次性買斷,但乙方必須在原場地經營,不得轉移場地及機械裝置。
2,如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷,則乙方必須請甲方有償提供經營場地,如甲方無法提供經營場地,則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。 3,乙方在經營期間,甲方不可在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4,如乙方在經營一段時間後,想出讓加工廠裝置,必須首先徵詢甲方意向,如甲方同意接手,則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方,如甲方不想接手,則由乙方自由處理,但乙方出手後,無論接手方是甲方還是其他人,乙方今後均不得在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務,否則甲方有權干涉,由此造成的不良後果,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5,協議自簽訂之日起,乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方,此款在協議簽訂之日付幣貳千元,今後乙方必須在每年的公曆二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6,今後乙方在經營期間的場地費,水電費,工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協議一式二份,甲,乙雙方各執一份,敬請雙方共同遵守執行。
甲方:
乙方:
加工合同範文 篇18
甲方:____電子裝置有限公司
乙方:____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協商,甲方委託乙方加工製作20__款POS機模具1套,就雙方合作有關事項特訂立如下合同:
一、模具製作內容
乙方承接甲方委託加工整組模具1套,具體見後附模具清單。甲方提供零件圖紙,乙方根據甲方零件圖紙設計製造相應注塑模具,乙方可根據注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改,確保所注塑零件無注塑缺陷並有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次,並在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,並承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收,經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求(塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷)。並向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統。
3、每套模具應配備吊環、水嘴、鎖釦、澆口套及易損件(如頂杆等附件)。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點(國內),運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝,並確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值稅總價(RMB)捌拾貳萬零三百元整,具體見附表
五、付款方式
合同簽訂後,且模具打出合格產品並驗收無誤後全額付款,總價,即¥820300。
六、完成時間
甲方於合同簽訂之後乙方必須收到最終圖紙,完成所有模具的第一次試模工作,並免費提供10套樣件供甲方試裝,如因甲方原因造成的模期延誤,乙方不承擔責任。然後根據甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見後,乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求並免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結果影響很大,則由甲乙雙方根據改模情況協商解決,由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格後的模具及所有相關資料所有權為甲方所有,乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密,不得向第三方洩露,更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具,乙方必須按本合同第二條內容執行。
八、本合同附件具有合同的同等效力。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
代表簽字:
代表簽字:
時間:時間:
加工合同範文 篇19
甲方:_______
乙方:_______
一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的,經過雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、合同條款:(共12條)
1、合同簽定雙方就以下 加工零件簽定加工合同。
2、自合同簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方複檢合格後,甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所餘合同總額的30%在零件裝配除錯完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票後,15日內甲方酌情付清餘款。
6、合同的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責,加工完畢後,乙方負責加工件運送至甲方所在地的.運費。
8、甲方複檢時,出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方後,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外,再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善儲存甲方所提供的圖紙,不得外洩,同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:_______(簽字蓋章)
乙方代表:_______(簽字蓋章)
日期:_______
加工合同範文 篇20
甲方:
乙方:
為維護甲乙雙方合法權益,根據《_____》,《中華人民共和國產品質量法》規定,雙方協商一致,簽訂以下合同:
一、 工程名稱:_________?黃金國際
二、 工程地點:_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容:_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗製作和安裝。
四、 承包方式:包工包料,塑鋼窗中標價格包括合同範圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂後乙方要及時與專案部聯絡,根據施工進度控制好加工製作的時間,乙方接到通知後迅速組織人員進場施工,自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式:
1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法,且應保證甲方在使用時不受第三方的指控,結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
2、 辦理完按揭手續,加工製作單位開出當地地稅局的稅務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的專案必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和效能要求。如因乙方私自使用不合格材料,造成建設單位損失,由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工製作過程中,要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理,並承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備,視窗安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗製作技術去做,達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料引數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用,並保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,不予結算,並承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封,填滿充實,牢固可靠。 合同簽訂後,塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和專案部,工程部進行稽核,雙方認為無問題,經甲方專案部經理在窗型圖上簽字後進行製作和安裝。
九、 驗收方式:甲方或者甲方委託的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收,工程竣工驗收完畢後,由監理公司,甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收,並對乙方提供的工程量進行核實,確定最終工程量,以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,甲方有權憑有關證明檔案向乙方提出索賠。甲方抽查(進行破壞性試驗),不符合國標要求和合同規定的材料,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環境,及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙,並審查乙方提供的施工資質等。
③ 在乙方生產塑鋼窗過程中,甲方要加強現場檢查與監督,發現問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資採購招標檔案內容。
2、 乙方承諾
① 接到甲方通知後,未按照約定時間進行施工,或者因工程質量達不到協議要求,甲方有權單方面解除合同,更換施工隊伍,所發生的一切損失費由乙方承擔,不合格工程不予結算,若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求,甲方有權拒收,因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題,由乙方自行處理,甲方幫助協調。
⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期,甲方有權要求賠償,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工專案的竣工驗收,承擔期間所發生的一切費用,保證一次驗收合格,未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外,並承擔合同工程款5%的違約金,並扣除履約保證金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明檔案及施工過程中的技術資料。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程專案,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,遵守安全規範,制定安全方案,採取安全管理措施,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全,違章作業,乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任並賠償一切經濟損失。
⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務,甲方可以協調配合,但是所有費用由乙方承擔。
11)不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責,甲方對此所引起的變動不予確認。
12)不能按照國家規範,圖紙及合同約定進行加工製作與施工,導致產品質量差,工期時間長,甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
加工合同範文 篇21
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包範圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期: ,結束工作日期: 門必須於 完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式:
包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明檔案(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式
1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位後,甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;
(4)其餘5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收,並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程專案的各位人員,必須服從現場管理人員統一指揮,遵守現場管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關操作規程作業,保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規,嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反專案部規章制度時,由專案部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,專案部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方,並保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。
2、在本合同簽訂後五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、複核工作。
(1)乙方在門製作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,並提交甲方稽核確認,但甲方的稽核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次複測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,並按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,並在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委託他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。
2、乙方應當及時調整進度計劃。
3、雙方確認:對於涉及工程價款的確認,雙方協商後進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前,乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責並承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復並承擔費用。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年________月________日____________年________月________日
-
委託鍍鋅綜架加工承攬合同(精選25篇)
委託鍍鋅綜架加工承攬合同篇1委託方:_________紡織器材廠(甲方)承攬方:_____________電鍍廠(乙方)1.加工的專案、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________專案產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________...
-
加工的合同集錦(精選22篇)
加工的合同集錦篇1甲方:____乙方:____甲乙雙方本著誠信、合作、共贏的經營理念,依據國家法律法規,平等互利,共同發展的原則,就乙方銷售甲方產品事項經雙方認真協商達成協議,具體內容及條款如下:一、營銷政策:1、甲乙雙方達成長期戰略合作伙伴共識,對甲方系列商品:按供貨價...
-
加工食品合同(通用9篇)
加工食品合同篇1委託方(以下簡稱甲方):被委託方(以下簡稱乙方):簽訂地點:簽訂時間:根據《中華人民共和國合同法》和其他法律法規有關規定,在平等自願、協商一致的基礎上,訂立本合同。甲方委託乙方加工農產品及蜜餞產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事...
-
委託加工合同範文(精選21篇)
委託加工合同範文篇1立約書人__________(以下簡稱甲方)與______________(客戶)____(以下簡稱乙方)就原物料及成品委託承攬加工事項,通過友好協商,於_____年_____月___日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:第一章合同組成及內容1.1本合同規範由乙方供料並...