承攬合同範本（精選13篇）

承攬合同範本 篇1

發包方：________________________ 　　法定代表人：____________________

承包方：________________________

法定代表人：____________________

雙方根據________________________，經協商簽訂本合同。

一、承包形式為上交利潤遞增包乾。

二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

三、上交利潤數額

1.承包方上交利潤包乾基數為

2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。

3.承包方上交利潤時間按___計算，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。

四、企業留利分配

┌───────┬───────┬───────┬───────┐

│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│

│　項　目　　　│生產發展基金%│福利基金%　　│獎勵基金%　　│

├───────┼───────┼───────┼───────┤

│　企業留利　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│

└───────┴───────┴───────┴───────┘

五、國家指令性產品供應計劃和生產計劃

六、主要經濟技術指標

1.__________年末固定資產原值_____萬元，承包期間固定資產增值總額為_____萬元，其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。

2.國家資產的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產淨值率_____%。

閒置資產處理辦法____________________

3.新產品開發______項，主要新產品是____________________。

4.承包期間技術改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。

5.產品質量要求_______________________________________。

6.主要物資能源消耗指標________________________________。

7.安全生產和雙保指標__________________________________。

8.出口創匯指標_______________________________________。

9.產值指標___________________________________________。

10.人均上交利潤______________________________________。

七、貸款歸還，承包前的債權債務處理：_______________________。

八、雙方權利和義務

(一)發包方：

1.應按承包合同規定，監督企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納税，履行合同;做好指導、協調、服務工作。

2.對承包方因經營管理不善，在_____時間內完不成上交利潤_____%，或嚴重違法經營______________________的，發包方會同有關部門核查後，可依法定程序解除承包合同或者更換經營者。

3.按合同規定兑現獎罰條款。

4.______________________。

(二)承包方：

1.承包方的經營者_______是企業在承包期間內的法定代表人，對企業的生產經營管理活動負有全面責任，按照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》第45條規定行使職權。

2.在國家法律、政策、計劃允許的範圍內，承包方有權建立以經營者為首的生產經營管理系統。

3.承包方必須遵守國家法律，執行國家政策和計劃，完成合同規定的各項指標和任務，維護國家、企業和職工的合法權益，正確處理企業內部的分配關係。

4.承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行獎勵：

(1)__________________________。

(2)__________________________。

(3)__________________________。

5.承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行處罰：

(1)___________________________________________________。

(2)___________________________________________________。

(3)___________________________________________________。

6._____________________________________________________。

九、違約責任

1.發包方違約或非法干預，給承包方造成經濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。

2.承包方完不成上交利潤指標，除由經營者和其他負責人按合同規定賠償外，不足部分以企業資金補足。

3._______________________________________________。

十、爭議的解決方式

因本合同發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，以下列第_____種方式解決：

1.向_____經濟合同仲裁委員會申請仲裁：

2.向_____法院起訴。

十一、雙方約定的其他事項

十二、本合同自_____起生效。合同正本一式兩分，發包方、承包方各執一份，副本一式_____份，分送_____，_____，_____。

發包方：(蓋章)__________________　　　　　　　承包方：(蓋章)__________________

法定代表人：(蓋章)__________________　　　　　法定代表人：(蓋章) ______________

┌──────────────────────────────────┐

│　鑑(公)證意見_____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　經辦人_____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑑(公)證機關(章)　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___年___月___日　　│

└──────────────────────────────────┘

簽約日期：_____年_____月_____日

簽約地點：──────────

承攬合同範本 篇2

承攬方(乙方)：

代表人：

職務：

電話：

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。

一、甲方供應原材料：

原材料：

規格：

單位：

數量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產品情況：

品種：

規格：

單位：

數量：

加工費：單價　　　　　金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結算辦法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

承攬合同範本 篇3

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1. 質量標準：

2. 質量檢驗及驗收辦法：

3. 包裝要求及費用負擔：

4. 交貨(運輸)辦法及地點：

5. 貨款共計人民幣(大寫)：

6. 結算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值　　%的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之　　的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值　　%的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

(8)其他：

本合同一式　　　 份。有效期自請填寫有效起始時間　　　　到請填寫有效終止時間　　　　　　止。

甲方：請填寫定作方　　　　　　　　乙方：請填寫承攬方

法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話　　　　　電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所　　　　　　　地址：填寫承攬方住所

開户銀行：填寫定作方開户銀行　　　開户銀行：填寫承攬方開户銀行

賬號：填寫定作方賬號　　　　　　　賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同範本 篇4

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國勞動法、合同法、建築法》為依據，參照有關文件精神。本着甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結構形式：

四、發包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等)大包乾、掃地出門價，以建築面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫 元

五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質複印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格

七、開工日期：20xx年 月 日

竣工日期：20xx年 月 日

八、材料要求：

所使用的建築材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格後，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方並約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿後按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

十三、施工中的建築垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產，文明施工。

1、施工嚴格執行安全生產操作規範，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同後，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

十八、本合同雙方簽字後，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

年 月 日

承攬合同範本 篇5

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點： 。

3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。

二、工程工期

1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日曆天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩

三、承包價款及支付方式

1、工程款總價為 元。

2、支付方式：合同簽訂後支付 工程款，工程竣工驗收合格後甲方向

乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩餘 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規範。

五、雙方責任和權利

(一)甲方的責任和權利

1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。

3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

(二)乙方責任和權利

1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

六、違約責任：

1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

七、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同範本 篇6

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本 篇7

承攬方：

代表人： 職務： 電話：

定作方：

地 址： 電話：

定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條 承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內容：

4.建築面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

7.，共計：元

第二條 圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供：

(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承攬方義務

(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回覆，並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發生變更後，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批准後調整合同價款。

(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批准後調整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收並辦理交接手續;

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，並接受定作方檢驗;

第八條 質量標準

雙方約定本項目質量標準 ：

(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規範要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工後，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知後兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，並辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

(2) 第十條 合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

第十一條 違約責任

1. 承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向製作方償還合同價款 3‰ 違約金。

2. 定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

第十二條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式

本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則

(1)本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

定作方： 承攬方：

代 表 人： 代 表 人：

聯繫方式： 聯繫方式：

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本 篇8

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經自願協商，就乙方租用甲方廣告位並委託甲方製作、發佈廣告一事，達成如下條款：

一、廣告名稱、尺寸、(媒介)： 高立柱廣告牌 ，三面 。

二、廣告發布地點：

三、合同期限： 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。

四、廣告費及支付方式：

1、廣告費指的是乙方使用甲方廣告位並委託甲方製作發佈廣告需向甲方繳納的費用。

2、甲方需向乙方發佈廣告數量 1座。

3、廣告費的支付時間及支付方式：(合同含税價總金額 元整)。本合同簽訂二天內(前一年度廣告期滿前二十天)，乙方應先付定金當年廣告費的 %，即 元整，驗收合格後五個工作日內，乙方應付當年廣告費的 %，即 元整。

甲乙雙方商定的其它付款事項 剩餘 廣告費元,在 年 月 日前付清。

五、廣告的製作及上畫面計算時間：

1、户外廣告承攬發佈合同畫面掛好開始計算廣告發布時間(製作設計畫面七天完成，甲乙雙方應互相配合及時設計、發佈及驗收廣告，如因乙方原因未能及時配合拖延甲方工作,即合同簽訂7個工作日後開始計算廣告發布時間)。乙方應在本合同簽訂之日起的二天內或前一年度廣告期滿前十五天內向甲方提供廣告設計所必需的相關資料，甲方收到資料後二天內製成廣告樣稿，乙方在收到樣稿後當天內予以確認，並將樣稿確認方案以傳真方式回傳甲方，樣稿一經乙方確認乙方須保存樣稿，即作為製作驗收的依據，為本合同的附件。如乙方沒有按時提供廣告設計資料、確認樣稿並傳真給甲方，由此耽誤的廣告發布時間不予順延。甲方在收到(樣稿確認方案)回傳真單後三天內完成廣告畫面的製作、張掛並通知乙方驗收。如樣稿確認後，甲方已製作完成好廣告畫面，乙方再提出與樣稿不同的要求所發生的費用由乙方另行支付，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。

2、乙方應在接到甲方驗收報告通知或照片後三天內組織相關人員驗收，如乙方在本條所指的驗收時間內未組織驗收或雖組織驗收但未提出異議的則視為驗收合格。

六、廣告的維修檢驗：

1、甲方每星期對廣告牌進行例行檢查，如廣告牌發現有缺損，應立即維修，維修工程應在二至五天內完成，如有任何維修工程而影響廣告不能上畫，將按維修佔用的時間將順延廣告發布時間。 廣告牌不亮燈。

七、乙方權限：

1、合同期限內，首次免費提供設計廣告畫面，廣告畫面的使用壽命為一年，如一年內畫面破損，甲方應免費提供設計噴繪畫面。在發佈期限內乙方提出要求甲方重新設計廣告噴繪畫面，但需給甲方預留合理的設計噴繪畫面時間，並另行支付廣告畫面設計噴繪費用，畫面設計噴繪費用為28元/平方，上架張掛好乙方驗收合格五天內付清畫面噴繪費用。

八、1、乙方提供的廣告內容應符合《廣告法》有關規定，如提供虛假證件，應承擔相應法律責任;如乙方提供的廣告畫面設計不符合工商發佈許可，乙方需重新設計，設計畫面需達到工商發佈許可才能發佈，由此耽誤甲方不能正常發佈廣告，乙方自行負責，甲方免責。

2、廣告發布後若乙方未按約定支付廣告費，逾期五天則甲方有權將乙方的廣告畫面撤換。甲方有權解除合同並有權追索已發佈未付款部分的廣告費，有權要求乙方從逾期之日起每日按當年未付款廣告費的5‰支付違約金。

3、若在廣告畫面撤換後三個工作日內，乙方將廣告費匯至甲方帳户上，視為原合同繼續履行，撤換的時間不予補償。

4、若遇颱風不可抗力因素、政府及相關部門的要求、決定造成廣告不能發佈，廣告費按實際發佈期限計算多退少補,可解除合同。

5、合同簽訂十天內，如因乙方原因致使廣告不能發佈或首付款未按要求支付，甲方有權解除合同。

6、如甲方造成的原因未按約定時間將廣告噴繪製作完成並上畫面的，遲延的時間應在約定的廣告期滿後順延。

九、合同期滿後，在同等條件下乙方有優先續約權，乙方如需續約應於合同期滿前一個月與甲方協商續 約事宜，並重新簽訂合同，否則，甲方有權自行處置廣告畫面或另行出租。

十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章後生效。

十一、糾紛解決方式：發生合同糾紛，雙方友好協商，如果協商不成，向法院起訴。

甲 方：

乙方： 簽字(蓋章): 代表人簽字(蓋章):

電話、 電話

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

承攬合同範本 篇9

委託方(甲方) 承接方(乙方)

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

一、工程地點：____區____街____單元____室

二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衞

三、工程項目：

1、四個房間(兩卧室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衞生間牆面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽台地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方：

簽字(蓋章) 簽字(蓋章)

聯繫電話： 聯繫電話：

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本 篇10

甲方：

乙方：

鑑於甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

第一條 服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

第二條 給付服務費的金額、時間及辦法

1.甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表附後)，該服務費為包乾價，除此 之外甲方不再向乙方支付任何費用。

2.甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

第三條 甲方的權利義務

1.甲方應按時給付乙方服務費。

2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。

第四條 乙方的權利義務

1. 乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任 務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

3. 乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實後， 甲方有權處以每次200元的罰款。

4. 除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不 得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實後，甲方有權處以每次 1000元的罰款。

5. 嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方僱傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。

6.乙方仔細閲讀了解甲方《通勤車管理制度》，並保證嚴格遵守該制度關於乙方的各項要求，如有違反，乙方自願接受甲方的相關處罰。

第五條 爭議解決

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

第六條 其它

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章後生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同範本 篇11

甲方：

乙方：

甲乙雙方本着平等互利原則，經友好、充分協商，就乙方承攬甲方的補焊管和駁接管工作達成如下協議，以供雙方遵守：

一、 承攬項目

甲方所有的包括但不限於;補焊、短管駁接和需打磨的黑線管、脱皮管和手感差的特殊管(以下簡稱返修管)。

二、 標準和要求

1、 經乙方返修後的返修管在一次交檢時合格率以甲方檢驗合格為標準。如返修後未達到甲方標準需多次返修的，按一次計算。出現薄管、小管不補的，甲方有權終止合同。

2、 短管駁接的接口質量或補焊質量必須達到甲方的檢驗標準，即要求表面看不出駁接或補焊的痕印和凹凸不平的反光點。短管駁接不應超過2個接頭，如需超過3個接頭的短管不主張駁接。所有補焊焊不能超過三個洞，方管0.4以下要補焊，圓管0.3上補焊，補焊洞不能超過2公分。

3、 補焊班組必須將當補焊，如因特殊情況造成需補焊數量過多而無法及時充走的，必須及時聯繫甲方的生產部進行核實。

4、 乙方有責任分清鋼管材質、規格、百度並做好相應標識。如乙方無法滿足甲方要求的，甲方有權要求乙方增加班次及人員。

5、 補焊班必須每天下班前作好當天報廢材料的明細記錄，經甲方質檢核實後統一存放。

6、 在工作期間，甲方不能安排乙方同樣的補焊打磨工種。

三、 承包加工費標準

對接管、補焊管、需打磨的黑線管、脱皮管、手感差的特殊管為850元/噸。

四、 承包期限

承包期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

五、 場地、工具和輔料使用及相關説明

1、 返修所需的場地和工具由甲方提供，在合同期滿後，乙方應該將甲方提供的場地和工具交還甲方，如有遺失、損壞乙方應照價賠償(自然損耗除外)。

2、 合同期內，由甲方提供水、電供應，乙方應以節約水電原則適用並主動接受甲方檢查、監督、如乙方浪費水電的，應按甲方相關制度進行扣罰。

3、 合同期內，甲方提供砂輪、麻輪、切割片等輔助材料，輔助材料發放時按甲方要求和標準以舊換新，造成浪費甲方有權按相關制度對乙方進行扣罰。

六、 乙方人員配置和食宿

乙方根據實際情況自行配置返修人員，但返修技術人員必須經甲方考核合格後方可上崗，乙方可申請上甲方提供伙食，但乙方人員必須遵守甲方食堂的管理制度。

七、 工作環境要求

合同期內，返修工作區內的環境衞生工作由乙方負責，垃圾、污染物應放置於指定地點，駁管切下的廢料按材質放入相應的廢料庫，不得隨便捨棄，否則按甲方相關制度處理。

八、 結算方式

返修加工費在甲方員工工資發放日當天進行結算。

九、 雙方責任

1、 由於甲方原因(如輔料不及時到位、停水、停電)造成乙方未能按合同要求如期完成返修任務的，乙方無需負任何責任。

2、 乙方所領用工具在合同期滿時就如數歸還甲方，如有損壞或遺失的由乙方按工具價格進行賠償(附工具領用清單)。

3、 因甲方提供的補焊工作區與甲方廢料倉在同一場地，甲乙雙方同意由乙方負責管理甲方的廢料入倉。乙方進行接駁管時應盡利用廢料進行，廢料在各工序確認後方可入倉，前、後段廢料應當天清理。

4、 雙方應按本協議履行義務，任何一方不能違反本協議或單方面無正當理由終止本協議。

5、 履行本合同發生爭議的雙方應協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

6、 本合同自雙方簽訂之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協議未盡事宜雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議有同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同範本 篇12

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衞生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本 篇13

合同編號：

委託方：

承攬方：

簽訂日期：

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告播出要求。

1.1 廣告內容及證件：

1.2 播出頻道和時間：

1.3 製作形式：

1.4 廣告長度：

1.5 播出形式：

1.6 播出日期：

第二條 廣告費及支付方法。

2.1 廣告費

2.2 支付方法及時間：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 違約責任

3.1 委託方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

3.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 %的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的 償付違約金。

3.3 其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第四條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( )項規定辦理。

1. 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2. 向 地人民法院起訴。

第五條 雙方商定的其他事項。

第六條 附則。

6.1 本合同附件 件，名稱：

6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方

單位名稱(蓋章)

法定代表人：

承 攬 方

單位名稱(蓋章)

法定代表人：