水暖安裝勞務合同範本(通用5篇)
水暖安裝勞務合同範本 篇1
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
為了明確發包單位與承包單位的責任,分工合作、互相配合、
一、工程名稱: 海淀區職業藝術學校南校區裝修工程 水電暖安裝勞務合同;
二、工程地點 海淀區職業藝術學校南校區內
三、工程概況:本工程為 裝修工程 ;
四、勞務承包形式:清包工模式(包安全、質量、工期及安全文
1、水電暖預埋套管、(含所有管線的拆除及新做)即強電、弱電、通風、空調、消防的安裝;
1)、所有給水管道工程的安裝施工;(含所有管線的拆除及新
2)、建築物室內排水管道安裝,排水管接到室外井;(含所有管
3)、樓體範圍內的強、弱電橋架系統安裝及照明、監控及動力系
4)、暖氣管道及室內散熱片按照圖紙要求施工,(含所有管線的拆除及新做)。
2、乙方自備一切施工用小型機械和小型機械使用的耗材及勞務人工,施工中所需耗材均由乙方自行負責,甲方只負責主材;
五、承包價格:按建築面積計算,按甲方中標面積為準計 m²,單價 /m²,合計大寫: 元,¥: 元。
六、施工工期:隨裝修施工工期每因乙方原因推遲一天罰 元。
七、質量標準:合格;
八、付款方式:合同範圍內的全部工程完成後,經建設單位,監理單位,設計單位,甲方單位驗收合格後付工程總造價的 %,(扣除5%質保金外)一次性付清,5%質保金到 2 年後付清。
九、安全文明施工:乙方在施工期間,應對施工人員加強安全教育,嚴格執行各項安全操作規程規範,杜絕事故發生。施工期間因乙方原因導致的安全事故由乙方全部承擔。
十、甲方責任:
1、甲方監督檢查工程質量、進度、安全文明施工、工程分部分項驗收及其它事宜;
2、甲方提供乙方現場施工的臨時住宿、用水、用電(用餐由乙方自行承擔);
3、甲方按時提供乙方申請上報的施工所需材料,如因甲方原因不能按時提供材料每耽誤一天工期順延 天;
4、對工程進行現場管理。
十一、乙方責任:
1、服從甲方統一指揮、管理,對甲方負責;
2、嚴格按照設計圖紙及施工規範要求施工;
3、保證達到合格工程,文明工地,如因乙方原因達不到合同約定標準,罰乙方工程總價款的 0.5 %;
4、乙方要確保農忙期間工人不放假,工程正常施工;
5、如乙方在施工中工程質量發生問題,甲方有權責令返工、停工直至終止合同,已完成的工程按合同單價的 %結算,由此造成的損失乙方負責;
6、乙方在工程施工中,每道工序施工完成先自檢合格後,報工程項目部驗收,並配合工程監理及建設單位現場人員共同驗收合格後,簽字後方可進行下道工序,否則後果自負。
8、乙方員工在施工期間出現打架、鬥毆、鬧事、不服從甲方管理等現象,由此產生的一切後果及責任由乙方負責,造成情節及後果嚴重的由乙方承擔民事和刑事責任。
十二、補充條款;
1、安全帽和安全帶、安全繩及自身安全用品均由乙方負責。
2、甲方要求乙方使用年輕力壯,身體健康的工人上崗施工,否則,對突發疾病的人員傷亡均由乙方負責。
3、乙方廚房、生活區等的衞生由乙方負責。
4、伙食乙方自理。
5、乙方不準使用照明電做飯、取暖,否則後果和費用自付。
6、材料損耗;超1%以外的損耗均由乙方照價支付給甲方損失。
7、提前上報材料必須以書面形式,不得因材料誤事而停工,否
則一切損失由乙方負責,注;上報材料量不得超過圖紙範圍,若材料上報不真實與實際施工中誤差太大,一切後果由乙方負責。
8、施工過程中若發現乙方施工人員私自將材料販賣,之前工地內甲方丟失的所有材料將按市場價從乙方工程款中扣除;
9、機械操作人員必須持證上崗,機械維修由乙方負責。
10、建築面積計算;按甲方中標面積為準計 m²。
11、乙方不得將工程再次轉包他人,否則,甲方有權終止合同,由此產生的一切後果由乙方承擔。
十三、補充條款;本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,雙方簽字蓋章後生效,共四頁。
甲方:法定代表人 乙方:法定代表人
委託代理人 委託代理人
年 月 日 年 月 日
水暖安裝勞務合同範本 篇2
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築工程施工合同》的原則,結合本工程的具體情況,經甲乙雙方的共同協商,特定此勞務合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地址:
二、 承包方式及範圍
1、 承包方式:人工勞務承包
2、 承包施工範圍:凡施工圖所列的所有水暖安裝項目。
三、 質量要求
乙方所承包的各項施工項目必須符合《建築工程施工質量驗收統一標準》保證各職能部門一次驗收合格。
四、 竣工日期
從開工之日起至竣工之日止 天完成。從 月 日開始, 月 日全部完工。
五、 承包價格
1、每平方米15元人民幣,
2、 付款方式:按照本價款每月完成的實際工程量撥80%作為工程進度款。以本項目部負責人核定量為付進度款的依據,竣工驗收一月內付清全部餘款、
六、 甲方的權利和義務
1、 提供施工所需的材料。
2、 對乙方相關施工人員進行技術交底、安全教育、。
(1)、不按照圖紙、施工規範施工;
(2)、乙方不服從甲方現場管理人員的的指揮、安排、協調;
七、 乙方的權利和義務
(1)、乙方負責施工所需工人組織、安排、協調、管理工作。嚴禁動亂、違法亂紀行為。
(2)、乙方派1名管理人員與甲方協調、洽談工作
(3)、乙方負責派人搞好現場內的文明施工、安全生產工作。必須做到工完料清,不浪費所有的材料。
(4)、乙方嚴格執行合同約定的工期要求,按照甲方制定的工程進度計劃要求施工。
(5)、乙方必須嚴格按照現行安全生產規範、規程、條例及相關文件規定進行施工管理及操作。若違反上述規定施工、操作發生的安全事故由乙方承擔法律、法規、經濟責任。
八、違約
其中一方違反本合同約定的相關條款而造成損失,由違約方承擔由此而產生的經濟、法律責任。
本合同未盡事宜,雙方協商解決。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年月日:
水暖安裝勞務合同範本 篇3
甲方:
乙方:
雙方就工程 項目達成如下協議:
一、 工程名稱:
二、 工程地點:鞏留縣綜合農場
三、 承包方式:單包工
四、 工程價格:按建築面積 元/M2
五、 工程內容:水、暖、電氣設備安裝。
1、 質量要求:按國家相關質量驗收規範。
2、 材料節約:按施工圖紙及相關變更通知計算水、暖、電材料用量,水、暖、電材料總用量的 %,超出用量由乙方按甲方實際進價賠償。
3、 現場文明施工:按地方政府相關規定,建設方相關規定,甲方有關文明施工實施細則,違者接受相關處罰。
4、 現場安全施工:按國家及地方政府有關規定,建設方有關規定,甲方有關安全施工實施細則,違者接受相關處罰。
5、 安全責任:乙方進場施工嚴格按安全管理條例組織施工,乙方進場施工前必需購買建築施工人身意外傷害保險;乙方在工程施工中發生的財產和人身傷亡事故,由乙方自己承擔一切責任及所發生的費用。
六、 結算方式:每月按工作實際完成量的 %支付工程進度款;剩餘工程款待甲方與建設方辦理完竣工結算,收到剩 餘工程款後一次付清。
1、 因甲方原因造成返工的水、暖、電安裝費用由甲方負責,因乙方原因造成的水、暖、電安裝費用返工的損失由乙方負責。
2、 因乙方原因造成延誤工期,甲方有權扣除乙方總承包費的 。
七、 其它:
1、 本合同甲、乙雙方簽字蓋章生效,工程款付清自行失效,如任何一方違約,違約金 萬元(大寫 )。
2、 本合同一式二份,甲方、乙方持一份,未盡事宜,雙方現場協商解決。
甲方: 年 月 日
乙方: 年 月 日
水暖安裝勞務合同範本 篇4
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方,依據《中華人民共和國合同法》有關條款,就百盛香墅6號樓工程水暖安裝工程事宜,經雙方友好協商,協議如下,並嚴格執行:
一、 工程名稱:百盛香墅6號樓水暖安裝。
二、 工程地點:經緯街四國小東路南
三、 工期:
四、 驗收日期:
五、 驗收標準:按設計圖紙和建築水暖安裝驗收規範驗收。
六、承包方式:由乙方包工、包料、包自用工具,包安全及防護用品等整體方式承包。
七、 合同造價及付款
本工程承包價格以市場價為準,按建築面積計算,工程竣工驗收合格後壹個月內以房頂款給乙方。
八、 甲、乙雙方義務和責任:
(一)甲方義務和責任:
1、 根據合同規定,按時結算。
2、 甲方在按期履行驗收義務,在施工期間,甲方發現有任何異議,可要求乙方馬上整改。
3、幫助乙方與其他施工單位進行溝通協調。
(二)乙方義務和責任:
1、 乙方應嚴格根據甲方確認的圖紙和施工方案進行施工,施工過程中如需對圖紙進行修改,應徵得甲方書面確認,並確保工程質量,否則,由此給甲方造成的損失由乙方負責;
2、 年 月 日- 月 日施工期間乙方派相關工作人員負責甲方施工維護,以確保施工期間工作順利進行;
3、乙方應確保在其施工人員及工作人員不得與施工場地內任何第三方發生爭執。若因與第三方發生爭議所引起的一切後果由乙方自行承擔。
4、乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案製作並安裝,確保工程質量。
5、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
九、違約條款
1、 乙方必須嚴格依照甲方確認的設計圖紙和方案製作並安裝,確保工程質量和進度。如發生質量問題或由於乙方的責任使甲方不能在 年 月 日- 月 日正常使用,乙方償付甲方合同總額的10%做為違約金。
2、 甲、乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項。
3、 甲方如在乙方製作中途對設計方案有較大變更,雙方應簽定書面變更協議,甲方應承擔乙方由此增加的全部費用。
十、本合同內容的修改或變更均應甲、乙雙方共同書面認可;由本合同所產生的任何權利或義務未經許可不得轉讓。雙方任何一方未按合同執行,對方有權終止合同,由此造成的損失,由違約方賠付。
十一、雙方均有就本合同對外保密的責任。
十二、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效,至履行完畢之日自動作廢。本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙雙方對合同產生之任何爭議,雙方友好協商,協商不成雙方均有權申請人民法院判決。
十四、施工圖紙為本合同的附件,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水暖安裝勞務合同範本 篇5
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條款》的規定以及建築工程的具體情況,經雙方協商一致,簽定本合同。
第一部分 工程概況
第一條:工程概況
1.1工程名稱:蘿北縣鳳祥家園7#商住樓
1.2工程地點:蘿北縣
1.3工程內容及承包範圍:
水暖工程所包括的給水、排水、採暖、設備安裝、調試等。 電照工程所包括的公共用電、照明工程、臨時用電、除機械以外的電纜溝挖掘等。
第二條:工期
合同簽定之日起,按甲方進度要求,保證不耽誤總體工期。
第三條:工程質量等級:優良
第四條:承包方式、合同價款及結算方式
4.1承包方式:包人工費(含部分小型材料)。
水暖工程乙方負責全部工具,小型材料包括切割片、磨片、生料帶、電焊條和本工程使用的活動臨時電纜線等。
4.2結算方式:現金或銀行轉賬支付。
第二部分 雙方一般責任
第五條:甲方工作
5.1委派工作人員為現場管理代表,監督檢查工程質量、進度,負責設計圖紙的變更、工程質量驗收及其他事宜,組織對工程竣工驗收,如需變更圖紙或變更已施工的工程,甲方應通知乙方。派專人協助乙方工程技術人員施工,負責與其他配套施工單位協調。
5.2甲方負責提供水源、電源,保證施工需要。
5.3甲方提供與其他工程相關資料,組織與其他施工隊協調。
第六條:乙方工作
6.1向甲方代表提供進度表計劃。
6.2按工程需要提供和維修一切與工程有關的設施等。
6.3搞好施工現場的安全及成品、半成品保護工作。
6.4施工期間負責保護甲方的一切設備、設施的完好,不得損壞甲方已裝修好的成品,由乙方人員造成的設備、設施損壞,乙方負責賠償。
6.5施工期間乙方應遵守甲方的安全生產責任制度。如違反操作規程所發生的安全事故乙方承擔全部責任。
第三部分 進度計劃和工期
第七條:進度計劃
7.1在開工前乙方根據甲方要求擬訂本工程的進度表。
7.2乙方應接受甲方代表對工程進度、質量的檢查和監督。
第八條:工期
8.1乙方應嚴格按照甲、乙雙方認定的工期進行施工。
8.2因不可抗力及甲、乙方以外的原因,導致工程停建,施工合同不能繼續履行,可解除合同。
第四部分 質量與驗收
第九條:施工中經檢驗工程質量不合格,乙方按甲方代表,質檢部門的要求進行返工、修改,並承擔費用。執行工程水電安裝施工規範及驗收規範。
第十條:安裝完畢,並調試合格。
第五部分 合同價款與支付
第十一條:合同價款及支付
11.1合同價款:水暖工程甲方與乙方協商按 元/m2進行結算。 電照工程甲方與乙方協商按 元/m2進行結算。
第十二條:工程款支付
12.1經雙方研究協商並且驗收合格後進行支付。預留工程總價的5%作為保脩金,保修期結束後返還給施工方。
12.2工程竣工付至除質保金外的全部工程款
12.3工程竣工驗收使用後,水暖電照工程保修期為使用後一年,保修期期間維修費用由乙方承擔(不可抗力及人為因素除外)。保修期滿後,如有壞損、丟失,需要進行整改維修時,人工費由甲方承擔。
第十三條:違約責任
13.1甲方未能履行合同,出現以下情形之一,其經濟損失由甲方承擔,工期順延。
(1)因圖紙變更未能及時送達乙方;
13.2乙方未能履行合同,出現以下情形之一,造成工程延期,甲方有權要求乙方償付違約金,每延誤一天,罰款並承擔相應的經濟損失;
(1)不能按期或按照甲方要求完成施工任務;
(2)工程質量不符合質量要求,需要返工/返修或重做;
(3)其它違反現場操作規定的事故發生。
第十四條:合同生效與終止
本合同自簽訂之日起生效。在竣工結算、甲方付款完畢後,除保修條款仍生效外,其它條款即告終止,保修期滿後,有關保修條款終止,甲乙雙方另外簽訂維修合同。
第十五條:本合同未盡事宜,雙方協商解決。
第十六條:本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,備案一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
防雷工程施工合同_防雷工程施工合同(精選3篇)
防雷工程施工合同_防雷工程施工合同篇1甲方:乙方:根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、真實、自願基礎上,就甲方委託乙方項目防雷工程安裝施工之事宜,經雙方協商,一致同意達成以下條款並籤...
-
最新農村魚塘承包合同書樣本(通用27篇)
最新農村魚塘承包合同書樣本篇1發包方:恩陽區石城鄉方山村五社(簡稱甲方)承包方:楊東(簡稱乙方)為了提高土地效益,促進農村經濟的發展,經村社研究決定,將石城鄉方山村五社集體所有的魚塘承包給乙方,用於養殖業。根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國...
-
2023年家裝合同範本(精選5篇)
2023年家裝合同範本篇1甲方:(發包方)乙方:(承包方)根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本房屋裝修的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守...
-
標準房屋裝修合同範本(精選28篇)
標準房屋裝修合同範本篇1甲方:身份證號碼:地址:乙方:身份證號碼:地址:依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,相關家庭裝修的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,甲方決定委託乙方對居室房進行二次裝修,特簽訂本...