交房公告格式
交房是开发商向业主履行交付的义务,他委托物业向业主交付,也是可以的,但实际上物业应该提供委托书。下面本站小编给大家带来交房公告范文,供大家参考!
交房公告范文一尊敬的 业主:
感谢您和您的家人一直以来对 的关注与支持!经过所有协作团队的共同努力,由我公司开发建设的 项目商品房现已通过竣工验收,具备交房条件,兹定于20xx年12月23日起正式交房。现将办理交房手续有关事项公告如下:
一、交房地点: (物管办公室)
二、交房时间: A幢于20xx年12月23至20xx年12月25日;B幢于20xx年12月26至20xx年12月28日;营业房用地下车位于20xx年12月29日至20xx年12月31日。
三、商品房交接时业主需携带以下资料:业主身份证原件、婚姻证明原件、购房合同等资料及所有房款的缴款收据原件及维修资金收据原件。若您本人不能亲临现场办理交接手续,可以委托他人代理,委托人除带齐上述资料外,还必须出具经《委托授权书》及受托人身份证明(原件)。若产权人为未成年,需备齐监护人身份证原件,监护人及产权人的户口所在页,婚姻证明原件。
四、业主逾期办理交房手续的责任自负。
xx有限公司全体员工恭祝乔迁!
联系电话:
20xx年12月18日
交房公告范文二尊敬的XX小区业主:
首先恭喜您成为XX小区的业主!XX小区一期XX#、XX#住宅楼已全部竣工,经政府等有关部门验收合格,已达交付标准。现定于20xx年XX月XX日上午09:00起在新领地物业管理部办理交房手续。一、交房时间:20xx年XX月XX日上午09:00-20xx年12月30日下午17:00 二、交付地点:XX楼物业管理中心三、为方便您迅速办理相关手续,请您于当日带齐以下资料:《商品房买卖合同》、全部购房票据原件以及相关资料;产权人及共有人身份证原件及复印件1份。未交齐房款的需备足购房尾款。四、委托收房时,需出具经公证的委托书原件1份、委托代理人身份证原件。
若有不明之处请您联系您的置业顾问或咨询营销部服务热线:8888-88888888、88888888。
祝广大业主合家幸福、万事如意!特此公告!
XXXX有限公司
二0xx年十二月一日
交房公告范文三尊敬的业主
您好:您购买的“西亚斯御璟”项目一期已通过验收且达到交房条件,现安排于20xx年7月31日起正式交房。由于本次交房户数较多,为了提高交房效率也为了营造一个良好的交房环境,本次交房将分批进行,给您带来不便敬请谅解。各幢楼具体的交房时间如下:
楼栋
交房时间
河南西亚斯置业有限公司
20xx年8月2日
-
公司破产公告(通用6篇)
公司破产公告篇1经公司破产管理人确认,截止10月12日,按照宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》([20xx]宝市中法破字第14-14号)裁定的《重整计划》,对已申报的债权已全部清偿完毕。特此公告股份有限公司董事会年十月十五日公司破产公告篇2经审理,被申请破产人_________...
-
关于项目中标情况的公告范文(精选3篇)
关于项目中标情况的公告范文篇1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。近日,电缆股份有限公司(以下简称"公司")收到招标代理机构国电工程招标有限公司的中标...
-
广告牌招标公告(通用16篇)
广告牌招标公告篇11.项目名称:的蓝车站广告工程项目2.项目概况与招标范围2.1项目概况:为提升的蓝车站的整体形象和品牌识别度,统一制作车站的广告工程物料。2.2招标范围:招标项目地点:浙江省杭州市滨江区江陵路1760号吉桥大厦14楼服务期限:20xx年12月-20xx年11月招标...
-
征地补偿公告(通用8篇)
征地补偿公告篇1根据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理实施条例》规定,现将东路补征地建设用地项目的征地拆迁补偿安置方案公告如下:一、被征收土地单位,征收土地面积,征收土地类别被征收土地单位天元区马家河镇仙岭社区,征收土地总面积1.698...