九九范文帮

位置:首页 > 合同 > 施工合同

物流轨道建设施工合同(通用27篇)

物流轨道建设施工合同 篇1

发包方(以下简称甲方):

物流轨道建设施工合同(通用27篇)

代表人:

地址:

承包方(以下简称乙方):

代表人:

身份证号:

地址:

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,根据本工程的具体情况,就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致,签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程地点:

2.工程范围:

3.承包方式:

3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。

3.2施工用水电费由乙方承担。

3.3本合同执行清单价结算,按甲方要求 天完成主体,总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。

3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;

3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;

4.工期

总工期: 日历天。

开工日期:  年 月 日

竣工日期: 年 月 日

第二条 双方代表

1.甲方驻工地代表姓名: 联系电话:

2.本工程实行甲方代表负责制,甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。

3.乙方驻工地代表姓名: 联系电话:

4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;

4.1甲方工作

4.1.1合同开工前3天,提供施工所需要场地。

4.1.2合同开工日期前3天,办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。

4.1.3如乙方不按合同要求进行施工,甲方即可勒令乙方暂停施工,待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。

4.2乙方工作

4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定,接受甲方的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合,服从甲方对分包工程的协调。

4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;

4.2.3 在乙方施工的施工场地内,按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。

4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定,并办理有关手续。

4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。

4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。

4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前,乙方负责成品保护,工程竣工后3天内清理现场,做到工完场清。

4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险,确保施工安全和第三者的安全,在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。

4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。

4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项,如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。

4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题,所需人工、材料、机械费用由乙方承担。

4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。

4.3 施工组织设计及进度计划

乙方在合同签订生效后3日内,将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。

第三条 工期顺延

1.以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延;

1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;

1.2甲方不能按约定期限交出施工场地,清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

第四条 工程验收

乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收,并有义务配合甲方进行工程总验收。

第五条 合同价款及支付

1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。

2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整),工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整),工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整),余款质保期满后一次性支付给乙方。

3.质保期: 年。

第六条 其他条款

1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决,若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。

2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。

3.本合同经双方盖章签字后生效,合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

日期: 日期:

物流轨道建设施工合同 篇2

甲方:食品有限公司

乙方:工程建筑有限公司

根据有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:锅炉房工程

2、工程地点:

3、承包范围:包工包料形式。

4、工程建筑面积及计算方式:工程约平方,每平方米按元整计算(按工程完工后实际发生量计算),工程总造价约贰佰万元。

5、付款方式:基础完工后付款元,主体完工后付元,余款完工后经甲方验收合格七天内结算,一个月内付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,共计 天完工。

7、如遇到下雨天灾,人为不可抗拒因素,工期相应顺延。

8、工程施工中如发生变更项目,另行计算。

9、建筑物回填 米以外由甲方负责。

10、烟筒不在承包范围内。

11、因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。

二、 甲方责任和权利

1、施工单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

2、施工单位所制定的施工进度计划,乙方严格执行。

3、施工期间乙方不准随意停工。

4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸

三、乙方的责任和权利

1、 乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

2、 必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的各项规章制度,服从施工单位现场指挥。

3、 有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

4、 组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。

5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。

8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,严格遵守工地的一切规章制度,注意安全,在施工中乙方人员的安全问题,一切事故由乙方自负,甲方不承担一切责任。

2、乙方在施工现场,安全施工无事不得进入建设单位生产车间,如果出事,乙方承担一切责任。

3、因乙方造成停工、打架,一切后果由乙方无条件承担。

五、附则

1、本合同一式肆份,合同甲乙双方各执三份。

2、本合同签订后,承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后,签字确认作为本合同补充合同。

3、任何一方不得违反本合同规定,未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

乙方:

年 月 日

物流轨道建设施工合同 篇3

甲方:____________________________

乙方:____________________________

甲方为改善居住条件,在自家院内新建一栋两层住屋,经双方协商,承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合房屋具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条:承建项目

1. 工程名称:________________________。

2. 工程结构:底框砖混结构房屋一栋,一楼一底共两层。

3. 建筑面积:约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。

4. 工程内容:乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。

第二条:承包方式及费用

1. 工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备。

2. 施工费用:按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大写____________元整),浇灌好一层合格后预付____万元,工程结束验收合格后全部结算付清。

第三条:工程质量要求

1. 整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工,达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过

1.5cm。

2. 房屋内部按甲方草图布局,工程施工中科学合理放线,具体尺寸需要变更时,甲乙双方共同协商处理,每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。

3. 若乙方施工中质量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。

第四条:工程工期

1. 经双方协商,工程从浇灌钢混柱之日起,两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保证工程质量的前提下,因为下雨和建筑材料拖延,交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工费,延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。

第五条:安全责任

甲、乙方共同提高安全意识,乙方必须严格按照《安全生法》,劳保措施,施工防护措施到位,安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。

第六条:双方责任

1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖,石脚支砌,地基回填,准备好水路电路,确保乙方按时施工。

2.乙方在施工工程中,必须听从甲方提出的意见和建议,在保证工程质量的前提下,坚持节省、不浪费的原则,不能随意带走甲方的任何建材。

3.施工前,乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及时采购;施工中,工程需增减用料时,甲乙双方共同协商。

4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用,乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求,否则本合同终止。

5.施工中本合同未尽事宜,双方共同协商处理。

6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页,一式两份,甲乙双方各保存一份。

甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

物流轨道建设施工合同 篇4

甲方:__________

乙方:__________

本履约保证金由合同双方于__________年__________月__________日在订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的__________%,金额:大写人民币__________元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

时间:__________

物流轨道建设施工合同 篇5

甲方:  乙方:  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。  

第一条:工程概况  

1、工程名称:  工程地点:  

2、工程范围:根据施工图纸和甲方要求负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;  

3、承包方式:包工包料包检测验收合格;  

4、质量等级:按照国家有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。  

第二条:工程期限  

一、本合同工程分四个施工段,详见下表:  工程名称施工段工期(日历天)  外墙涂料a栋25  b、c栋25  d、e、f栋25  g-栋25  备注:

①本合同工期均含节假日及验收时间。

②具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期,乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。  

二、如遇下列情况,经甲方及监理盖章确认后,工期相应顺延:  

1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度;  

2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;  

3、不可抗力因素;  

4、乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容向甲方代表提出报告,逾期不办理视为放弃。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。  

第三条:合同价款  

一、本合同总暂定总价为人民币元。其中:  

1、b施工段暂定总价为人民币元整;  

2、a栋施工段暂定总价为人民币元整。  金额组成详见下表(人民币:元):  工程名称施工段暂定面积(㎡)包干单价(元㎡)暂定总价(元)  外墙涂料b  a栋  合计  备注:

①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。但不含外架使用费,超出工期范围的外架使用费由乙方承担,根据实际使用天数按天计算。  

②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,以合同约定综合包干单价进行合同结算。  

二、支付方式  合同按b、a栋两个施工段分段进行施工及支付工程款,在符合合同约定的付款条件,且乙方向甲方提供等额合法税务发票后五个工作日内,由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。各施工段的付款条件如下:  

1、甲方发出开工通知,乙方材料、人工进场,且完成相应施工段腻子层施工并经甲方及监理方验收合格后,支付该施工段合同暂定总价30%,分别为:  b为人民币元整  a栋为人民币元整  

2、相应施工段所有工程竣工,经甲方、监理方验收合格交付甲方后,支付该施工段暂定总价的50%,同时甲方暂扣除该施工段暂定总价3.5%的配合费,实际支付分别如下:  

1)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费后,实际支付给乙方该施工段的工程款分别为:  b为人民币元整  a栋为人民币元整  

2)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费,分别为:  b为人民币元整  a栋为人民币元整  

4、工程结算:按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。  

5、本合同所有工程经质检部门整体验收合格,乙方按约定提交竣工资料,双方进行结算,甲方扣除质保金和配合费后,付清工程余款。  

6、工程质保金为合同结算总价的3%。质保期内,乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题,质保两年后,甲方将质保金按实结算后退还给乙方(不计利息)。  

7、工程配合费为合同结算总价的3.5%,经双方按实结算后,根据暂扣除的配合费进行多退少补。  

第四条:工程变更  因土建设计变更引起本合同项下工程量增加或减少的,乙方应于变更发生后____日内将相关资料上报甲方及监理方审核确认。否则,对乙方因变更而增加的费用,甲方不予认可。  

第五条:工程质量  

一、工程样板制作:外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道),各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。  

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。  

三、乙方需按约定采购材料,符合图纸要求和国家规定标准,并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等,所购材料经甲方、监理方检查确认后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方负责运出施工场地并重新采购.

四、外墙涂料工程符合以下规定,以乙方提供的涂料样品进行验收:  涂  料名称颜色色号生产厂家  外墙专用腻子(两道)有限公司  水性底漆(一道)  弹性抗污涂料(两道)  备注:

①基层腻子为两道:粗型、细型各一道

②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收),必须具有遮盖力,耐紫外线,抗酸碱,不变色,不起泡,无粉化,无龟裂,不脱落,可清洗等。  

第六条:工程验收  

一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中,乙方需向甲方报验的内容为:  

1、进场材料报验;  

2、抹灰基层质量和含水率测定报验(正式施工前报验);  

3、打底腻子基层质量报验(腻子施工完成后,封闭底漆施工前报验);  

4、抗碱封闭底漆层质量报验(封闭底漆完成后,罩面漆施工前报验);  

5、成品质量报验(两道罩面漆完成后报验)。  甲方及监理方进行上列各项验收,如验收不合格或验收手续不全,甲方可以要求乙方返工直至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。  

二、工程综合验收  

1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据,由甲方、监理方、市建设工程质量监督站等部门进行验收。  

2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内,乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的,工期顺延。  

3、工程未能通过验收的,乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失;工程经过贰次以上(含贰次)未能通过验收的,另行向甲方支付违约金人民币壹万元(10000.00)次的处罚。  

第七条:工程质保  

1、本合同工程质保期为________年,自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内,凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任,工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。  

2、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,如属于大面积返修(累计2㎡以上),再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修________年)。  

3、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行维修,否则甲方有权扣收质保金,并自行维修处理,相关费用由乙方承担。  

第八条:甲方工作  

1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。  

2、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由乙方承担;可提供设备材料放置场地。  

3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。  

4、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工,因此造成的经济损失由乙方承担。  

第九条:乙方工作  

1、本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。  

2、熟悉施工图纸,按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。  

3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。  

4、工程竣工验收交付甲方前,乙方承担材料设备和工程成品的保管责任,保管期间发生丢失或损坏,乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏,由乙方进行维修,材料费用由甲方承担。  

5、因施工需要,乙方须对建筑物某些局部结构、园艺设施或设备管线等进行破坏性施工的,应与甲方协商,经甲方同意后方可施工,并在甲方要求的时间内恢复原状。  

6、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行;否则乙方承担因此给甲方和土建承包方造成的损失,甲方有权对乙方处以人民币1000元次的罚款。  

7、工程竣工验收合格后十天内,乙方提交完整合格的竣工资料一式三套给甲方。  

第十条:违约责任  

1、合同签订生效后,合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定,一方擅自变更或终止合同,则需向守约方支付合同暂定总价的20%作为违约金,即人民币元整,并赔偿由此给守约方造成的损失。  

2、甲方应按约定支付工程进度款,因甲方原因未按约定付款的,超过约定期限7天后,每逾期一天,按逾期应付款的向乙方支付违约金。  

3、非因甲方原因,乙方不能按约定工期完工的,每延误一天,按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的,甲方有权解除合同,乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金,因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的,甲方支付工程款的时间相应顺延。  

4、未经甲方同意,乙方擅自  拆改原建筑物结构或设备管线等的,承担由此造成的经济损失和事故责任(包括罚款),赔偿由此给甲方和土建承包方造成的损失,并在甲方要求的时间内修复完整。  

5、乙方未按约定交付各类资料,经甲方一次催告后____日内仍不移交齐全的,视乙方延误工期,按本合同有关工期延误违约条款处理,并仍有交付资料的义务。  

6、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万元整(100,000.00),并赔偿由此给甲方造成的损失。  

7、乙方违反本合同约定而需要承担的违约金和赔偿金等款项,甲方均有权直接从工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。  

8、双方均不需对不可抗力因素造成的损害承担责任。不可抗力发生之后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报灾害情况。灾害继续发生的,乙方应每隔5天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。  

第十一条:其它  

1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。  

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。  

3、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:  序号附件名称页数备注  1售后服务承诺书1附件一  2乙方相关材料附件二  甲方:乙方:  法定代表人:  委托代理人:委托代理人:  审核人:开户银行:  经办人:银行帐号:  联系电话:联系电话:  传真:传真:____日期:日期

物流轨道建设施工合同 篇6

发包方: (以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利,义务和责任,维护双方的合法利益,达到保证期,保证工程质量,保证安全文明施工的目的,双方在遵守法律,行政法规,自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。

第一条工程概括

一﹑工程名称﹑地点和内容

1﹑ 街道路亮化照明工程

2﹑工程地点:

3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试.

二﹑开﹑竣工时间

1﹑开工日期:20xx年7月20日

2﹑交工日期:20xx年8月30日

三﹑质量等级:优良

四﹑合同条款

工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币

五﹑工程承包范围及承包方式

1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工,安装和调试。

2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。

3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。

4﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。

5﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字,盖章之日起合同生效,分送有关部门。

6﹑本合同签定时间:20xx年七月二十日

7﹑本合同签定地点:

建设单位(盖章) 施工单位(盖章) 电话: 电话:

法定代表人(盖章) 法定代表人或其授权人(盖章)

物流轨道建设施工合同 篇7

承包人:

发包人 :

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:建筑面积: m2,建筑高度 m或

跨度 m,结构类型: ,

层数 ,其它

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 (附件1)

工程立项批准文号:

资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数 天。

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款金额 (大写): 元 (人民币)¥: 元

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同双方约定 后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

住 所: 住 所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

物流轨道建设施工合同 篇8

发包方(甲方):

承包方(乙方):

一、 工程概况:

工程名称:小区道路硬化工程 工程地点:小区 承包范围:包工包料 合同工期:40天 开工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 约53万元。工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)。

二、 甲方职责:

1、 依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。

2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。

3、 根据实际需要,审核批准工程变更方案,审定工程签证。

4、 负责抓好对工程队的安全教育,定期进行安全检查。

三、 乙方职责:

1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工方案要求组织施工。

2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。

3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质检手续,并经甲方验收合格,方可使用。

4、 抓好本工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查。

5、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程,应予以返工并承担相关费用。

6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。

四、 工程决算:

工程竣工后,依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。

五、 付款方式:

依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后,支付工程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,支付余款。本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,提交当地劳动仲裁部门裁决本合同一式四份,甲乙双方各一份,甲方存档二份。

发包方:(公章)法定代表人:委托代理人:

承包方:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日

物流轨道建设施工合同 篇9

帷幕灌浆施工合同范本

工程总承包方:

项目作业承包方:

证件号码:

经甲、乙双方协商,库帷幕灌浆工程施工由乙方承担,签订意向如下:

第一条工程概况

1工程名称:

2工程地点:

3承包项目:帷幕灌浆工程

第二条承包方式和内容

1、承包方式:

单价承包

2、承包主要工作数量:

4、承包单价(或总价):

5、单价组成:

第三条价款结算

1、合同签署后甲方拨付乙方___ 元(大写:____)预付款。乙方收到甲方付款后五天内进场。在施工期间,乙方每月二十日向甲方递交已完成工程量报告,甲方根据监理工程师审定的工程量,确定结算工程量,进行工程款支付。

2、乙方承包单价中包含社会统筹及意外伤害保险等费用。

3、税金由甲方承担。

第四条甲方的责任与义务

1、甲方编制总体施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,统一规划乙方的施工生产和生活临时设施等平面布置。

2、甲方统一向发包单位领取工程技术文件和施工图纸,按时供给乙方。

3、甲方负责办理单位或分部工程开工报告,组织图纸会审和技术交底。

4、甲方负责组织并参加分包项目的隐蔽工程验收、分部工程验收和竣工验收。

5、甲方配合监理工程师监督检查乙方施工过程中的质量,有权暂停不符合施工规范的施工程序。工程质量如达不到规范或设计要求,甲方有权指令乙方停工整改。

6、甲方以书面形式向乙方提供并交验水准点与坐标控制点。

7、甲方向乙方提供施工场地周围地下管线、邻近建筑物、构筑物及文物等资料,并协助乙方进行处理和实施保护工作。

8、甲方负责统一规划和管理施工现场,为实现文明施工目标创造条件。

9、甲方负责检查施工安全,有权停止、纠正不符合安全规定的施工行为。

第五条乙方的责任与义务

1、遵守国家与地方的有关法律法规,并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律法规而产生的经济、法律责任。

2、乙方应对施工人员进行岗前教育,增加全体人员的质量意识、职业健康安全及环境保护意识。

3、依据设计图纸和甲方要求,编制施工组织设计和总进度计划,并向甲方申报投入此工程施工的负责人、技术人员和施工设备等明细表。

4、施工期间,乙方在每月二十日向甲方申报下月计划安排和生产完成情况月报表。

5、施工期间,乙方负责自己施工成品或半成品的防护工作,直至验收完成。

6、乙方必须设专人从事质量、安全管理、环境保护工作,并接受监理工程师及甲方的监督检查。

7、乙方施工现场必须整洁,做到工完场清,积极配合甲方进行现场管理,达到对环境、健康等各项要求,确保文明施工。

8、乙方必须自行完成分包项目,不得再进行分包或转包。

9、乙方必须支付施工生产中实际发生的民工费用,否则因此产生的一切责任有乙方承担。

第六条工程质量

1、分包项目的工程质量必须达到优良等级。

2、乙方必须建立健全质量保证体系,完善质量检查制度,严格按设计图纸和施工规范要求,对工程使用的材料、施工工艺进行全过程的质量检查,并详细的填写质量记录。

3、乙方根据国家质量验收规范、评定标准和甲方要求,及时整理各类质量记录,图表等资料,并及时移交给甲方。

4、乙方应精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其经济损失由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部经济损失。

5、质量评定仲裁部门为质量监督行政主管部门。

第七条安全生产

1、分包项目的施工安全要求:安全生产无事故。

2 、甲方对乙方承担的工程项目做安全交底,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全设施,经检查合格方可使用。

3 、乙方违反《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,不执行《安全生产技术》标准,危害工程施工安全、危及他人生命及财产安全或造成人员伤亡事故,乙方承担全部责任。

第八条本意向书一式贰份,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表人(签字):

代表人(签字):

签订日期:

年月日

物流轨道建设施工合同 篇10

反诉人(本诉被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆号。

联系电话:_________________

反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。

反诉请求

1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共_________元;

2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担

事实和理由

_____年_____月_____日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至_____年_____月_____日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。_____年_____月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成_____年_____月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且_____年_____月____日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。

综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。

此致

_____________人民法院

附:本上诉状副本__________份

反诉人:_________________(签名)

_____年_____月_____日

物流轨道建设施工合同 篇11

发包方(甲方)  承包方(乙方)  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰承包合同条列》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公正、诚实守信的原则,结合工程实际,甲乙双方经友好协商一致,特订立本合同:  

一、工程概况:  

1、工程名称:住宅室内精装修  

2、工程地点:  

二、 工程承包范围:《预算书》中所标明的工程项目及内容  

三、承包方式:全承包  双方约定:本工程由乙方提供设计,由甲方审核、确认。住屋装修合同

四、合同工期:  

1、开工日期:  

2、竣工日期:  

3、合计 个日历日。  上述开工日期为暂定日期,实际开工日期以甲方的开工通知书为准,若开工日期提前或推后,则竣工日期相应提前或延后,工期不变。  

五、工程质量标准:  工程质量标准:优良。按(GB50210—20)建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。  

六、合同价款:  本合同第一条确定的承包范围内施工面积了 ㎡,合同总造价为人民币: 万元(不含税金)  

七、合同的组成文件:  

1、本合同书;  

2、标准、规范及有关技术文件;  

3、甲、乙双方确认的图纸{按图施工}  

4、双方关于本工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件。  

八、双方工作:  

(一)甲方工作:  

1、开工前2天,提供施工所需的场地,并清除场内一切影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。  

2、开工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、电源,说明使用注意事项,并交纳施工中产生的水电费。  

3、负责办理本工程及各种申请、审批手续,负责缴纳物业管理部门收取的装修押金、出入证等相关费用。  

4、委派张X为甲方工地代表,对工程质量、施工进度进行监督检查、办理变更、签证、登记手续,及时办理验收结算。  

5、开工前2天,对施工图纸、施工方案及施工进度计划进行审定并予以确认或要求乙方予以变更,确认及变更应以书面方式进行。乙方接到甲方确认后,应按期开工;乙方接到甲方变更后,应于48小时内,提出变更后方案交甲方审定,甲方应于48小时内予以答复。  

(二)乙方工作:  

1、委派刘X为本工程项目经理,负责按合同约定拟订施工方案、施工进度计划交甲方审定。按合同约定组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。  

2、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。  

3、做好各项质量检查和施工记录,会同甲方做好分阶段验收和竣工验收,编制工程决算。  

4、工程竣工尚未移交甲方之前,负责对现场设施和施工成品的保护。  

九、关于工期的约定:  

(一)开工及延期施工:  

1、乙方应按合同约定的开工日期开工,因乙方原因延期开工的,乙方应按合同总造价的千分之三逐天向甲方支付赔偿。  

2、因甲方原因不能按合同约定日期开工的,甲方应按合同总造价的千分之三逐天向乙方支付赔偿。  

(二)暂停施工:  

1、由于甲方未按合同要求支付工程款项的,乙方有权暂停施工,同时保护好施工现场,甲方应按合同要求工期相应顺延。  

2、甲方对在施工过程中质量有异议,可要求暂停施工。并向乙方发暂停施工说明书。经技术主管部门仲裁,责任在乙方的,乙方承担返工或维修责任,工期不顺延;经主管技术部门仲裁,责任不在乙方的,乙方可要求甲方赔偿因暂停施工带来的损失,工期相应顺延。  

十、关于提供材料的约定  

1、甲方提供的材料,应在乙方要求的日期运抵施工现场,由乙方检验。如材料不符合施工要求,乙方可拒绝使用;如甲方要求乙方使用,应书面提出,乙方不承担由此产生的质量后果。  

2、甲方提供材料的,乙方应提前3天通知甲方。  

3、乙方提供的材料,必须符合合同规定的型号、规格和标准,由甲方检验后方可使用。  十

一、工程变更:  

1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更,应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。  

2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目,应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后,双方应办理签证,作为追加合同价款和结算的依据。  

3、因甲方提出设计或项目变更的,工期相应顺延。  十

二、验收与保修  

(一)验收  

1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。  

2、甲方接到验收报告后____日内组织验收,并在验收后____日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改,其修改费用由甲方负责。  

3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后____日内不组织验收,或验收后____日内不提出修改意见,视为验收合格。  

4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。  

(二)保修:  工程竣工后,乙方应按规定对工程在质量保修期内承担质量保修责任。  十

三、付款方式:  双方约定,甲方按以下方式支付工程款项:  

1、开工之日起____日内,支付总款项的80%,即人民币 万元;  

2、木工进场施工之日前,支付总款项的10%,即人民币 万元;  

3、竣工通过验收后____日内,支付总款项的`10%,即人民币 万元。  十

四、双方如发生争议,应通过双方友好协商解决;经友好协商仍不能解决的,均可向拥有管辖权的人民法院提起诉讼。  十

五、本合同书一式两份,双方各执一份。  十

六、本合同书自双方签字之日起生效,至保修期结束失效。  甲 方:

电 话:  代 表:____日 期:  乙 方:

电 话:  代 表: ____日 期

物流轨道建设施工合同 篇12

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF–1999–0201示范文本》结合天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:

1.3 工程内容:(详见工程项目一览表)

1.2 工程地点:

1.4 承包范围:

1.6 合同价款:本工程造价 元。 金额大写:

第二条 工程期限

2.1 全部工程开工日期:本工程定于 年 月 日开工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工。

2.3 全部工程总日历天数 天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。 第三条 工期延误与工期奖罚

3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。

1.5 承包方式:

3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。)乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期,工程提前或延误的奖罚费用,双方应拟定如下条款:

第四条 甲方工作

4.1 办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输通畅。

4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的需要。

4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。

4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审,并向乙方进行设计交底。

4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。

甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。

第五条 乙方工作

5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。

5.2 乙方应在 年 月 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应在 日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。

5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。

5.4 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。

第六条 价款支付与调整

6.1 工程预付款:在合同签订后,按天津市有关文件规定,三日内甲方按工程合同造价 %,计人民币 元,支付给乙方。

6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。

6.3 合同价款的调整。在合同签定后,任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一的可以调整。

6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。

6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。

6.3.3 双方约定的其它增减或调整。

6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时,乙方可向甲方发出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付时,甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。

第七条 材料设备供应

7.1 甲供材料设备(见附表二)。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。

7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时,保管费用 元由甲方承担。保管期间材料设备发生损坏丢失,乙方负责赔偿。

7.3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应,未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时,由甲方重新采购并补齐数量。

7.4 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证。

7.5 根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。

7.6 甲方委托乙方采购的材料设备,采购前,在价格、质量方面应取得甲方同意签证,价差由甲方承担。

第八条 质量与验收

8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。

8.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

8.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。

8.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。甲方如需提前使用,即视为通过竣工验收。

8.6 乙方在验收后 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图 套。

第九条 设计变更

9.1 施工中如需设计变更,须由甲方取得以下批准:超过原设计标准和规模时,经原设计和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。

9.2 乙方对原设计进行变更,须经甲方同意。甲方对原设计进行变更,须向乙方发出正式变更通知,乙方按通知进行变更。

9.3 由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。

第十条 竣工结算

10.1 已完工程竣工验收后,乙方在 天内将工程结算书送交甲方,甲方在 天内审核完毕,并签署审核意见。双方无争议时,甲方负责向乙方支付工程结算款,乙方收到工程款后 天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时,可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后 天内未提出审查意见,工程结算视为批准。

10.2 由于甲方违反有关规定,经办行不能支付工程款,乙方可将部分或全部工程妥善保护,保护费由甲方承担。

10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。

第十一条 工程保修

11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内,按合同工程价款的 %预留工程保修费用。待保修期过后,退还乙方本金及利息。

11.2 保修项目及保修期限

11.3 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

第十二条 争议、仲裁

12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可按下列第 种方法解决:

①向 仲裁委员会申请仲裁;

②向人民法院起诉。

第十三条 甲、乙方驻工地代表

13.1 甲方驻工地代表姓名: (委派人员和职责附后)。

13.2 甲方委托监理工程师姓名: 被授权范围

13.3 乙方驻工地代表姓名: (有关人员名单和职责附后)。

第十四条 合同附件

14.1 在本合同签订之前,双方签订的施工准备工程协议书。

14.2 招标文件

14.3 工程项目一览表

14.4 甲方负责供应的材料设备一览表。

14.5 全部施工图纸(合同正本及审查标底部门有此附件)

14.6 有关协议条款及补充合同:

第十五条 合同份数及有效期

15.1 本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送经办银行,合同管理办公室一份备案。

15.2 本合同自双方签订之日起生效。

合同签订时间: 年 月 日 合同签订地点:

发包方(盖章): 承包方(盖章):

单位地址: 单位地址:

物流轨道建设施工合同 篇13

甲方:_________________法定地址:_____________

乙方:_________________法定地址:_____________

依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,甲方和乙方共同签订_____________信息网施工协议(以下称协议)。

1.合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_____________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

2.双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料,并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。

3.收益来源及向使用_____________信息网的用户收取开户费,开户费定为_____________/户。开

户费收入由甲、乙方依照_____________:_________________的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。

4.合作期限甲乙双方合作期限暂定为_____________年。

5.财务结算______________。

6.日常维护在系统正常使用前,由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后,由乙方对系统进行日常维护。

7.法律责任甲方应对所施工的工程质量负责,如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷,应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

8.协议生效本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

9.其它本协议未尽事宜,双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

授权代表(签字):_____________授权代表(签字):_____________

__________年__________月__________日

物流轨道建设施工合同 篇14

标准_____合同样本

发包方: (以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方) 身份证:

为了更好地保护校园建设,经学校研究决定,甲乙双方本着平等自愿的原则,乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程,经双方共同协商,达成以下协议,共同遵照执行:

一、工程地点:

1、我镇学生宿舍正对面操场。

2、我镇厕所至学生宿舍后。

二、乙方承包施工内容:

1、乙方愿意承包我镇操场平整工程,平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费),开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右,其中开挖出的石方属于学校所有,开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程,施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方计算,施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用),其余部分所有材质由乙方提供,价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用),所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

三、质量要求:

1、操场平整

乙方平整的操场除按长、宽、深平整外,平整完后操场无_____小洼,平整后的操场中无剩余的土方,石方堆积,经甲方验收合格为准。

2、堡坎修建

乙方进行堡坎修建时,按平均宽度0.8米修建,堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算,修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝,且砂浆标号足,满浆满灌,经甲方验收合格为准。

四、矛盾纠纷:

1、甲方负责提供外运土方、石方地点,若堆放时发生矛盾,一切矛盾由甲方负责,乙方概不负责。

2、甲方负责处理好修建堡坎时的`地界,若乙方施工与老百姓发生地界纠纷,乙方概不负责。

3、乙方注意文明施工,若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题,与老百姓发生纠纷,乙方自行处理,甲方概不负责。

五、工程造价:

以上所有工程造价按实际丈量计算。

六、竣工时间:________年____月____日。

七、付款方式:

乙方工程完工后,经甲乙双方验收合格后,乙方出具正规税务发票,甲方到会计核算中心报账后,一次性支付给乙方。

八、安全施工:

乙方在组织施工过程中,应注意施工安全,杜绝安全事故的发生,则出现的一切安全安全事故,造成的人员伤亡,带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

九、违约责任:

甲乙双方若有违约,双方共同协商妥善解决,若争执不下,按照相关法律程序进行解决。

十、其它:

1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

2、本合同一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

物流轨道建设施工合同 篇15

尊敬的审判长、审判员:

受某集团有限公司的委托,经广东某律师事务所指派,我们担任本案上诉人代理人,经查阅案卷材料,参加庭审,现发表如下代理意见,供合议庭参考。

关于《支付款及扣除款项确认表》的意见

一、《支付款及扣除款项确认表》无效,不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。

第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》,委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”,因此,所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认,被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人,黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认,显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息,没有能力核对“支付款”的信息,却擅自进行确认,也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为,且被上诉人明知属于无权代理行为,上诉人对该确认表从不知情,且从未追认,因此,该确认表应认定为无效。

第二、“扣除款项”对于上诉人而言,首先是“应收工程款”,只有先确认这些款项是上诉人应收取的,被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中,上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”,因此,该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

深圳分公司的代理人,被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认,直接影响了深圳分公司对工程款的收取,与上诉人的明确授权相悖。因此,同理,黄某的无权代理行为应认定为无效。

第三、黄某的代理权限是“以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务,进行合同的商谈,以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。” 黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权,同样属于无权代理行为。

1、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义,以个人名义不在授权范围内。而在确认表中,黄某在“确认人”处签字时没有标明其上诉人代理人的身份,仅仅签署了个人的名字,而打印的“江苏某建设集团有限公司”名称并没有在“确认人”处。因此,黄某以其个人名义在“确认人”处签字,并不在授权委托书授权范围内,属于其个人行为,不应约束上诉人。

黄某行使代理权,在其他法律文书上签字时,就严格遵照了《授权委托书》的要求,被上诉人也明知这一点。

例如在12月26日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时,就严格遵守了《授权委托书》的要求。首先,黄某表明了委托代理人的身份,在“委托代理人”处签字,其次,上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限,黄某在合同上的签署属于有权代理行为。

但值得注意的是,黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为,《网架钢结构制作安装合同》本

身并没有授予黄某任何权利。一审认为“在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中,确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人,故其行为应视为代表某公司做出的”,显然是错误的。

2、“支付款及扣除款项的确认”既不属于“洽谈业务过程中的事务”,也不属于“进行合同的商谈”,在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下,更不属于“本工程业务、施工管理等相关事项”。

综上,黄某超越代理权限,擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》,属于无权代理行为,且被上诉人也明知黄某属于无权代理,事后上诉人不知情,也从未追认,因此,该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效,不应据此扣除工程款。

二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署,其签署行为无效,不能证明确认表的真实性和合法性。

根据《建设工程监理规范 (GB50319-20xx )》3.2.6的规定,监理员应履行以下职责:“1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录; 3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 4 按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; 5 担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 6 做好监理日记和有关的监理记录。”上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。更何况,项目监理员应当在业主委托范围内开展工作,本案中,也没有任何证据

证明该监理员获得了业主的相应授权。

该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》5.5.9 条的规定,“未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。”根据施工合同第五条第一款第8项的约定,被上诉人应搭建脚手架并承担费用,根据合同第一条第3款的约定“铝塑板施工”属于上诉人的施工范围。因此,“满铺施工平台”的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中,而“铝塑板施工”的工程量应只计量上诉人的施工量,而该监理员却不顾自己的职责,超越自己的权限,对不符合施工合同的工程量,随意乱计,其行为因违法而无效。

三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》,并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项,且扣除这些款项明显违背合同约定。

第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除,没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。该表最多仅能证明有对“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”这些项目的费用的统计数字,而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。

第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的,因此不能证明被上诉人有权扣除,这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体,因此,不能证明应该从上诉人处扣除。

第三、确认表中的“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”共计408991.2元,金额巨大,但没有任何原始凭证相佐证,就如被上诉人要求上诉人承担的维修费,尚且还有结算单、发票相佐证,而此处却单纯几个数字,其真实性显然无法令人相信。

第四、根据合同第2.1条的约定,本合同是“包死价”,因此,双方都无权变更合同的价款。依据合同第五条第一款第8项的约定,被上诉人应搭建脚手架并承担费用,根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求,脚手架搭建必须“满铺”,就是所谓的“满铺施工平台”。因此该费用应该由被上诉人承担,在没有任何合同进行变更的情况下,被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额,显然违背了“包死价”的约定。

同理,“铝塑板施工”根据合同第一条第3款的约定属于上诉人的工程范围,包括在工程总价里,根据被上诉人自己提交的证据,被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的,在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下,擅自扣取相应费用不但与合同相悖,而且违背了公平原则。

关于维修义务及维修款的意见

一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的“质量保修”范围。

根据一审查明的事实,上诉人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上诉人在20xx年7月15日前即已投入使用,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“解释”)第十三条的规定:“建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”因此从20xx年4月

8日开始,工程进入保修期,即使认可被上诉人在20xx年7月19日曾发函,上诉人也只应承担“质量保修”的义务

二、上诉人积极履行了保修义务。

根据被上诉人提交的证据18,上诉人已经明确答复被上诉人,上诉人于7月13日派人进行屋面维修,在商讨解决方案过程中,因陵水县第一届体育运动会于7月16日开幕(证据17的内容),因此,被上诉人通知暂停维修。并告知上诉人施工人员每日在现场巡逻,以便及时维修。被上诉人并未对上诉人的此一回复提出任何异议,应认定为被上诉人认可了上诉人陈述的事实。

三、被上诉人不顾上诉人的反对,将维修工作承包给不具备资质的施工队进行维修,属于违法无效的行为,其支付的费用和由此导致的后果应由被上诉人自行承担。

被上诉人分包的工程是专业工程,属于专业分包,在被上诉人提交的证据11、12里也进行了确认。这种专业工程必须由取得专业资质的公司施工和维修,被上诉人根本没有审核李某、杨某两个班组的资质,更没有证据证明这两个班组取得了网架钢结构的施工资质,就将维修工程承包给这两个班组擅自施工,根据解释第一条“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”应认定合同无效的规定,这一承包行为显属无效。根据解释第四条:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”即使被上诉人已按证据20、21、22所显示的支付了多达276600元费用,依法也应当被收缴,而不应将该费用转嫁到上诉人身上。

四、即使上诉人需承担保修义务,需要支付因保修产生的费用,根据合同第8条的规定,也应先从质量保修金内扣除,不足部分才由上诉人支付。

关于提供施工图纸和竣工资料的意见

一、依据被上诉人提交的证据14及上诉人提交的证据3,均能证明上诉人已经将施工图纸移交给被上诉人。被上诉人提交的证据14第10点的内容为:“屋顶彩钢板铺设与图纸不符,施工工艺较差……。”从该内容看,被上诉人是对照施工图纸对上诉人的施工工程进行检查验收的,足可证明被上诉人已经拿到了施工图纸。

上诉人提交的证据3,一审已经认可其真实性,上面所列举的移交资料也包括施工图纸。

争议工程施工完毕并得到被上诉人认可的事实,证明了图纸已经得到包括被上诉人在内的各方的认可。

二、组织审核施工图纸的义务主体是被上诉人,被上诉人没有对施工图纸组织三方审核,上诉人从未拿到过经审核的施工图纸,也根本无法给付被上诉人经审核的施工图纸。

依据《合同》第五条双方责任第(一)款第2项内容,明确约定了被上诉人对图纸的组织审核义务。《合同》第五条第(二)款第2项约定图纸须经原设计单位、建设方和海南省审图中心三方审核通过。

在上诉人向被上诉人交付施工图纸后,被上诉人依照合同约定,本应组织三方对图纸进行审核,但直至今日,被上诉人从未告诉上诉人已经组织三方审核施工图纸,被上诉人也从来没有将经审核的施工图纸交付给上诉人。被上诉人及监理方同意上诉人按上诉人交付给被上诉人的施工图纸进行施工,且工程已经完工并由被上诉人投入实际使用,证明双方在合同的实际履行已经一致同意变更了合同的原约定。

如果被上诉人执意要求上诉人交付经审核的施工图纸,则法院必须判令被上诉人先行组织三方对施工图纸进行审核,在被上诉人将审核通过后的施工图纸交付给上诉人,上诉人才能履行这一义务,否则,这一义务就是无本之木。

综上,一审判决扣除上诉人应得的工程款408991.2元,判决上诉人向被上诉人支付维修款276600元,判决上诉人向被上诉人提供经审核通过的施工图纸和竣工资料都没有实施和法律依据,请二审法院依法予以改判。

代理人:

物流轨道建设施工合同 篇16

甲方:_________  乙方:_________  立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方),本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下,以资共同遵守:  

第一条 房地标示:  本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”,经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。  

第二条 房屋面积:  本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间,其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米,(实际面积以当地政府机关复丈后,建筑改良物所有权状记载的面积为准),但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等,即相当于本契约所记载面积,若有增减,而其面积差额未逾百分之二时,双方均不得异议,若增减面积误差超过百分之二时,其误差超过百分二部分,即以该户出售时的平均单价为计算基准,由双方互为补偿。  

第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外,乙方的投资、规划,其使用权归乙方,但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。  

第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有,地下室除机电设外,其余场地如遇空袭时,应开放为公共避难场所,地下室平时作为停车场,由本大楼管理委员会统筹管理,其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。  

第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程,其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工,如甲方要求变更或增减等,须征求乙方意,惟属大楼整体装置者不得删减,变更后的工程款由双方协议定之,但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方,甲方未缴清增加的工程款前,乙方不得施工,如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时,视为甲方取消变更或增减,乙方仍按本契约原定项目施工。  

第六条 工程期限:本契约房屋建筑工程,乙方应于本契约签订后____月内工,自开工之日起_________工作天完工,并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限,乙方不负迟延完工之责。  

(一)甲方未依约定付款办法的39;规定交付价款时。  

(二)甲方要求变更内部隔间与设计,致迟延完工时。  

(三)因不可抗力的原因如天灾人或法律法规限制等不可归责于乙方的事由,以致工程不能如期进行时。  

(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程,不受本条约完工时限的拘束,电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。  

第七条 保固期限:  本契约房屋领到使用执照之日起,对本契约房屋建筑结构,乙方应负责保固________年,但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。  

第八条 甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整,包括下房屋及装修土地价款。  

(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。  

(二)土地价款为人民币_________(大写)元整,包括建筑基地,道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。  

第九条 付款办法:  本契约房地总价为人民币_________(大写)元整,分为备款人民币_________(大写)元整,优惠贷款人民币_________(大写)元整,银行贷款人民币_________(大写)元整,甲方应按下列进度,将分期付款表上的金额,经乙方通知于缴款期限内缴付乙方,绝不拖延短欠。  

第十条 贷款办法:  本契约房屋甲方如须办理银行贷款时,应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。  

第十一条 甲方如全部或一部分不履行本契约(

第九条)所规定工程进度的定付款时,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一计算滞纳金,上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方,如逾期滞纳达十五天,经乙方催告仍延不交付时,即视为甲方违约,乙方不得解除本契约及代办贷款委托书,代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定,甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收,以为抵偿乙方所受的损失,乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与

第三者或为其他处分,甲方绝无异议,甲方若依前条约定的付款规定,以票据支付时,甲方保证兑现,如有遭退票情形等,视为甲方未缴款,依前述约定方式处理。  

第十二条 本约房屋如乙方非因

第五条的情形而逾期交屋时,其每逾____日按卖总价千分之一计算违约金与甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途发生纠葛不能出卖等情况时,除应将既收价款全数退还甲方外,并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由,致使乙方不能交付本契约房屋时,双方同意解除本契约,乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行________年期定期存款利息计算)退还甲方。  

第十三条 契约房屋已登记于甲方名义,如甲方违约拒付款项,经乙方催仍不交付时,甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。  

第十四条 甲方负责订购本房屋土地,其房屋产权及基地产权的移转登记事,乙方负责于本房屋建造完成,经政府主管单位发给使用执照,及甲方依约履行其义务后,乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理,甲方应按照乙方通知的时间内,将应提出的证件及在有关文件上盖章,连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下:  

(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。  

(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。  

(三)本契约房地移转登记及质押款的抵押权设定登记移转规费,公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。  

(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方,均由甲方负担如数缴清不得异议。  

(五)以上各项应由甲方负担的费用,如由乙方先行垫付或代缴,甲方应数归还需要。  

第十五条 产权登记:本契约房地产权登记由乙方指定代理人,统一办理土移转登记,建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。  

第十六条 本契约房地,乙方保证产权清楚,绝无任何纠纷或设定他项权利象,如有任何纠葛,乙方应负责清理,不得损害甲方的利益。  

第十七条 甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起,无论所开列单据的抬为任何一方,均就负担下列费用:  

(一)本户水电基本费用。  

(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。  

(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。  

(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。  

(五)本房屋有关公共管理费用的分担。  

第十八条 本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后,甲方应付清列款项税费等,乙方始行交屋,甲方如不协办或迟延逾期的,致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约,并应负赔偿乙方一切损失之责。  

(一)缴付本约

第十四条

第一、三、四项约定应付的税捐。  

(二)办妥产权登记及代办贷款等费用,并预付乙方四个月的利息。  

(三)付清因逾期付款的滞纳金。  

(四)付清本房屋的所有优惠贷款。  

第十九条 通知送达:甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之,有拒收或无法投递致退回的,均以邮局

第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时,负有通知乙方的义务。  

第二十条 其他事项:  

(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计,须以书面征得乙方同意后托乙方办理,所需工程费用经双方议定价格后,差价由甲方于变更同时给付乙方,但经不减少于原定总价为原则,如甲方未在约定期间内给付时,乙方即视为甲方已取消变更设计的要求,乙方为避免影响工程的进度,得按原合约图说施工,甲方无异议。  

(二)乙方通知交屋并给迁入证明前,甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。  

(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时,本契约书及本约有连带关系的契约、附件,甲方得一并由乙方收回作废。  

第二十一条 本契约的约束与效力:  

(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人,但经双方同意后,本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。  

(二)本契约附件视为本契约的一部分,与本契约具有同等效力,附件未定的,依据本契约的规定。  

第二十二条 未尽事宜:  本契约如有未尽事宜,必要时由甲乙双方洽定。  

第二十三条 契约分存:  上述契约事项经双方同意,恐口头无凭。特立本契书一式二份,甲乙双方各执一份为凭,并自签订日起升效,印花税由甲乙双方自贴销。  

第二十四条 有关本契约的权义,双方同意以_________法院为管辖法院。  甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________  代表人(签字):_________

代表人(签字):_________  住址:_________

住址:_________  身份证号码:_________

身份证号码:_________  电话:_________

电话:_________  ________年____月____日

________年____月____日  签订地点:_________

签订地点

物流轨道建设施工合同 篇17

甲方:__________身份证号:__________

乙方:__________身份证号:__________

根据《民法典》及有关规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方友好,就有关富道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议,为明确甲乙双方的权利与义务,签订本协议书:

一、工程名称及地点

1、工程名称:__________

2、工程地点:__________

二、合同期限  自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的,工期顺延。

三、合同内容  工程项目及工程量:富道二期二段工程 边坡三维网植草,工程量约 65000 2。  乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的,甲方可视需要,对乙方工作内容及范围作出调整,也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受,也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后,由于甲方需要,需临时安排乙方增加的工作,经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力,双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。

四、合同价款

1、工程单位: 2,工程总价暂定人民币: 元。大写: 元整。(注:此价不含税)

2、乙方向甲方支付保证金2万元。

3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。

4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容,均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务,不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解,对甲方的要求已完全明了,对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所  暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。

五、结算方式

1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量,按合同单价和实际完成数量计算工程价款。

2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。  质量保证金的退还:在质保期满后,扣除有关应扣款项后,甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。

3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算,其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行,委托他人结算时,必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。

4、付款方式:乙方材料、机械设备进场后,一个月内完成45000平米,甲方支付工程款30万元,施工中可视乙方进度、质量支付工程款,此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。

5、如甲方认为有必要时,可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整,乙方应无条件服从。

6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`损失由乙方负担。

7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量,甲方不予计量。

六、双方的责任和义务  甲方的责任和义务

1、提供设计图纸或施工方案,提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。

2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。

3、若乙方不能服从甲方调度安排,不满足质量、进度、安全、环保等要求时,甲方有权单方随时终止合同。  乙方的责任和义务

1、乙方的人工必须听从甲方调配,按照甲方技术交底进行施工,保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥,配合甲方施工人员工作,按规定日期完成任务,遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。

2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题,乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。

3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全操作,在施工过程中不得声音作业,杜绝一切事故发生,并承担由于自身造成的人身伤亡事故,安全责任事故,甲方不负任何责任。

4、乙方必须要求工人在上工地以前,不准喝酒和做好安全准备方能施工,如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳,发现一次罚款500—20元,乙方无条件服从。

5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。

6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项,其费用由乙方自付。

7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。

8、及时足额支付农民工工资,否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付,相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。

8、施工用水、用电均已包含在合同单价中,乙方自行承担。

七、其它约定

1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求,若一方提出,对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约,违约方须承担由此造成的经济损失,如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务,乙方自行退场,乙方不自行退场,甲方有权将乙方清除出场,所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算,同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。

八、争议解决方式

1、本协议未尽事宜,双方另行协商。

2、与本合同有关的一切争议,甲乙双方友好协商解决,协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中,任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为,否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷,双方协商不能解决的,依法向协议签订地人民法院起诉。

九、合同的生效和终止

1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。  

甲方(签字):__________乙方:(签字)__________  

联系电话:__________联系电话:__________ 

签约日期:__________签约日期:__________

签约地点:__________签约地点:__________

物流轨道建设施工合同 篇18

发包人:(全称)天津市置业有限公司

承包人:(全称)天津电子有限公公司

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:     小区4-8号楼智能家居工程项目

工程地点:

工程内容:     小区4-8号楼共     平米、   户智能家居设备及安装

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

资金来源:自筹

二、工程承包范围

承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料

三、合同工期

开工日期:   年  月  日

竣工日期:   年  月  日

合同工期总日历天数   天。

四、质量标准

工程质量标准:国家验收规范合格标准

五、合同价款

金额(大写):      元整(人民币)

¥:     (每平方米总价   元)元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书 

2、本合同通用条款

3、本合同专用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同订立时间:    年  月   日

合同订立地点:

本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发 包 人:(公章)     市     有限公司 承 包 人:(公章)天津众和*电子有限公司

住  所: 住   所:

法定代表人:        法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

邮政编码: 邮政编码:

物流轨道建设施工合同 篇19

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的建设合同,现经双方协商同意,合同于______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:_________________

一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表1完成工程量清单。

二、经双方对上述费用进行核算统计,截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。

三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费10000元/日。

六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)

物流轨道建设施工合同 篇20

甲方:

联系电话:

乙方:

联系电话:

为加强道路运输安全管理,防止和减少安全事故,保障人民群众生命和财产安全,有效促进双方全面履行运输经营合同,维护双方的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关运输安全法律、行政法规和规章,在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,双方就本工程建设施工运输安全事项协商一致,双方达成如下协议。

一、本协议履行期限与双方签订的运输合同(合同编号:_____________)履行期限相同,属运输合同的附件之一,具有与运输合同同等的法律效力。

二、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通,乙方负责运输。

三、乙方应当设立安全管理人员,配备有专业知识、技能的人员并明确责任,建立、建全安全规章制度,为其雇佣的从业人员提供安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程和安全操作技能教育和培训。

四、乙方应当接受甲方的安全管理监督,遵守甲方的安全规章制度,并按时参加甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。

五、乙方拟雇佣车辆的驾驶员,由乙方审查其是否持有与拟驾车型相匹配的有效驾驶证、操作证或资格证的原件,是否达到拟驾车型的驾驶年限。由乙方保管其雇佣车辆驾驶员提交的身份证、驾驶证、操作证、资格证等原件。

六、甲方有权对乙方拟雇佣车辆的驾驶员的健康状况、持有的相关证件的原件、是否与其驾车型相匹配及是否达到所驾车型的.驾驶年限,进行形式审查。

七、乙方让拟雇车辆承运之前,必须与拟雇车辆驾驶员先签订书面协议,约定双方的权利和义务,确定双方之间的雇佣关系。并且乙方必须将拟雇车辆驾驶员身份证、驾驶证或资格证复印并经其签字确认真实且与原件无误后保存。

八、乙方按时参加甲方定期提供的安全运输事项、知识、制度、操作规程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罚款的,由乙方自行负责罚款。

1、乙方雇佣不符合法定条件的人员驾驶其运输车辆的。

2、乙方雇佣的车辆未正常对车辆维护和检测的。

3、酒后驾驶道路运输车辆的。

4、在1个记分周期内交通违法记分在12分以上,且未按照规定参加道路交通安全法律、法规学习并通过考试的。

5、车辆超速、超载等道路交通违规行为。

6、未有经营、运输合法证照、资质情况的。车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。

十、乙方雇佣车辆及驾驶人员有下列情形之一的,甲方有权通知乙方让其强行解雇车辆。

1、运输车辆不是散体物料运输正规车辆,雇请非法营运“黑车”。

2、不服甲方管理人员的管理,在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可就随意拆除的。

3、施工过程中,不严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从甲方管理人员指挥的。

4、运输车辆已达到报废年限的。

5、车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。

6、不按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务的。

十一、乙方履行合同过程中负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方协助时,甲方可以视情况提供协助。

十二、乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全,运输车辆如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方自行负责。

十三、运输过程中,乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。

十四、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担违规处罚费用及相应责任。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

十五、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并确保车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行,已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

十六、乙方应当将本协议中主要的有关运输车辆负有安全营运义务及应负责任,在乙方与所雇佣车辆的协议中明确约定。

十七、争议的解决

本协议在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

十八、其他约定

其他约定如下:___________________

二十、责任期:自双方盖章、签字(捺印)生效日起至乙方所承担的工程建设施工运输结束日止。

二十一、本协议壹式两份,甲乙双方各执壹份。

二十二、本协议经双方盖章、签字(捺印)后生效。

甲方(签字盖章): 乙方 (签字盖章):

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

物流轨道建设施工合同 篇21

甲方:__________负责人:__________

乙方:__________负责人:__________

依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

一、 工程概况及承包方式

1、 工程名称:网吧室内装修工程。

2、 工程地点:中心国小附近

3、 工程承包方式:包工包料

4、 工程概况:建筑面积1700.00平方米。

二、 工程装修内容  室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

三、 工程造价  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;  工程造价为:X元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

四、 工程期限  工程开工日期:________年____月____日  工程竣工日期:________年____月____日

五、 质量要求  按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出  现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。

六、 付款方式

1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

七、双方责任

1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、 乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜  经甲乙双方商定做出如下协议:

1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

甲方:__________乙方:__________

日期:______________日期:__________

物流轨道建设施工合同 篇22

甲方:  乙方:  经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。  

一、工程名称:  

二、工程地址:  

三、承包内容:  

四、承包方式:  

五、承包价格:  

六、付款方式:  

七、甲、乙双方责任与义务  

(1)甲方:  

1、按照合同约定时支付工程款。  

2、现场监督:检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。  

3、现场协调各工种之间的工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。  

4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。  

(2)乙方:  

1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。  

2、提供防水材料的合格证和相关资料。  

3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。  

4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。  

八、违约责任  如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。 本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。  甲方(公章):_________

乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________  ________年____月____日

________年____月____日施工合同 篇10  发包人:(以下简称甲方)  承包人:(以下简称乙方)  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。  

一、工程项目  

1、工程名称:  

2、工程地点:  

3、承包范围:  

4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。  

5、合同价款:合同总价款万元。  

二、技术要求  

1、路面为c厚C30水泥混凝土路面,宽米。  

2、18c厚3:7灰土垫层。  

三、施工及质量要求  

1、XX处理  在原有基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。  

2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。  

四、双方权利和义务

物流轨道建设施工合同 篇23

甲方:  乙方:  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方、就“酒仙桥一中”塑钢窗制作和安装施工事项协商一致,达成协议如下:  

一、项目概况  

1、工程名称:  

2、工程地点:  

3、门窗面积:  

二、施工内容  塑钢门窗制作和安装,包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。  

三、合同价格及总承包管理  塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价:壹拾陆万壹仟柒佰陆拾元整(___________元)。  

四、质量标准  

1、本工程塑钢门窗采用标准图集:_____________________________。  

2、塑钢门窗成品质量应符合:________________________________________________的规定。  

3、塑钢门窗施工与安装应符合:《塑钢门窗安装及验收规程》(G10

3)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB502

10)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB5023

7)、《塑料门窗安装及验收规程》(DB13—3

5)。  

4、该工程所需主要材料(型材、衬钢、玻璃)由甲方采购,辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。乙方所购材料必须符合设计要求,符合国家有关标准,并且具备质量合格证明资料。  

五、责任事项  

1、甲方权利及义务  

(1)合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸,并向丙方进行现场交底。  

(2)甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。  

(3)协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点,并说明使用注意事项。  

(4)协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。  

(5)甲方按合同规定组织工程验收,并按合同的期限输竣工结算。  

(6)甲方按合同的约定及时支付丙方工程款,该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户,再由乙方全额拨付给丙方,乙方不得以不正当理由扣压该工程款。  

(7)甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。  

2、乙方的权利及义务  

(1)乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗(每期工程不少于一次)至检测部门进行性能检测。  

(2)乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点,并说明使用注意事项,乙方不得收取丙方水电费。  

(3)乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地,以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。  

(4)乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作,提供施工现场门窗安装基准线,确定门窗安装位置,满足安装要求。  

(5)在门窗安装后,乙方应负责门窗周边的收口工作(门窗框边密封工作由丙方负责)。  

(6)乙方不得收取丙方任何费用。  

3、丙广播权利及义务  

(1)指派丙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由丙方负责的各项事宜。  

(2)丙方按甲方要求进场施工,并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作,服从总承包单位的全面管理。  

(3)按施工安全规范的规定,采取施工安全保卫等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全,负责现场设施和成品的保护工作。  

(4)接受甲方及监理公司的监督和管理,并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。  

(5)严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。  

(6)参加工程验收,工程竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。  

(7)工程完工后及时清运垃圾,做到工完场清,垃圾堆放到指定地点。  

(8)施工期间,丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路(仅指由乙方运输车辆造成的污染)的打扫和垃圾清运工作,如因此被总承包单位及政府职能部门处罚,丙方需自行负担该项罚款。  

(9)按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。  

(10)丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任,与甲方、乙方无任何关系。  (1

1)如丙方不能按质量和安全要求组织施工,甲方有权要求丙方退场,由甲方另行发包该工程。  

六、中间验收及工程验收  

1、中间验收:固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。  

2、初步验收:丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告,竣工资料审核难过后约定初验时间,初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加,初验通过后约定交工验收时间,办理工程移交手续。  

3、竣工验收:由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组,对本项目工程进行全面的检查验收,验收通过后,甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。  

七、工程监理  

1、甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络,服从监理工程师的批示和管理;按时参加监理会议,未经许可无故缺席一次罚款_________元。  

2、丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理,配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。  

3、丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等,应事先提出需用的时间和要求,经监理工程师同意后,由总承包单位提供。  

4、在规定时间内,丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收,自行进入下道工序,监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测,不论检测复查的结果是否符合设计要求,复查费用均由丙方承担,因此造成工期和造价损失,也由丙方负责。  

5、丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。  

6、丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护,因丙方成品保护不力,造成其他分包方或其他专业成品的损坏,丙方应无偿修复,如修复不力,监理工程师或甲方有权委托他人修复,所发生的一切责任及费用由丙方承担。  

八、仲裁  甲方、乙方、丙方因合同发生争议,原则上协商解决,协商不成,则提请合同履行地人民法院进行裁决。  

九、其他  

1、本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。  

2、本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。  

3、本合同一式六份,甲、乙、丙三方各执二份,三方签字盖章生效。  甲方:(签章)  法人代表:___________________  委托代理人:_________________  单位地址:___________________  乙方:(签章)  法人代表:___________________  委托代理人:_________________  单位地址:___________________  丙方:(签章)  法人代表:___________________  委托代理人:_________________  单位地址:____日期

物流轨道建设施工合同 篇24

发包方: (以下简称甲方)  承包方:(以下简称乙方)  经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:  

一、 工程范围及内容:  

1、 乙方承建甲方位于____县民和路以北、嘉禾西地块的施工围墙工程;  

2、 该围墙的具体做法见乙方提供的`施工图;  

3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理,以保证围墙的安全建设和使用;  

4、 该砖砌围墙的施工要求:以甲方指定的基准点做为基准点,C15砼垫层,300宽300高C20钢筋砼地梁,墙体为240墙。墙身高度为500,墙柱高度为2200,每约4100为一跨墙,围墙及柱全采用水泥砂浆面层。  

二、 工程质量:  

1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准;  

2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;  

3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。  

三、 工期:  严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从________年____月____日开始进场,________年____月____日前完工。  

四、 工程价款及支付:  

1、工程价款:  A: 本合同所承包的砖砌围墙,单价为300元

(此价格不含木桩价格,另计),暂定总长为120 ,具体以实际发生量为准;工程价款为

3.6万元左右;  B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度

1.7),单价为200元,暂定总长为120 , 工程价款为

2.4万元左右;  C:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2),单价为120元 ,暂定总长100 ,工程造价为

1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。  

2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后____日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期________年满后1____日内无息付清。  

四、成品及半成品保护:  

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;  

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任,其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;  

3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏,应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理,则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费),乙方方可进行维修处理。  

五、甲方责任、权利、义务  

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;  

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并提出整改的权利;  

3、做好各工序的统筹安排,解决征地问题;  

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题,并办好签证。  

六、乙方责任、权利、义务  

1、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;  

2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象;  

3、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工;  

4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工,如违法施工发生安全施工,由乙方付全责。  

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方不得违约,如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。  

八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可____县人民法院起诉。  

九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。  

十、本合同自签字之日起生效,工程保修期结束后自行废除。  甲方(公章):_________乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日

物流轨道建设施工合同 篇25

建设单位:_________(以下简称发包方)

施工单位:_________(以下简称承包方)

双方经充分协商,达成如下协议:

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:建筑面积:

第四条:工程价款及付款方法:

第五条:工程期限(开工、竣工时间)

第六条:工程质量标准

第七条:承包形式及材料设备供应

第八条:发包方义务:

1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行签订协议执行)

2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。

甲方:

乙方:

物流轨道建设施工合同 篇26

甲方:以下简称甲方

乙方: 以下简称乙方

根据与建设单位签订的《 建设施工合同》和公司有关管理制度,现将该工程进行内部发包,经双方协商一致,签订如下施工合同:

一、工程概况

1、 工程名称:

2、承包范围:

3、承包形式:

二、工程期限: 年 月 日至 月 日,工期:

三、工程质量:乙方应认真按照施工规范,技术标准和设计图纸要求施工,接受监理单位的监督,保证质量合格。工程完工后,乙方按国家有关规定保修。

四、合同价款:乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费,承包价:按总价提取管理费 %,税金由乙方承担。

五、安全责任:乙方应按现行安全操作规定,采取严格

的安全防护措施,全体施工人员应参保,如发生安全事故,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

六、文明施工:乙方应搞好现场文明施工,建立健全的各项工地管理制度,随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

七、奖惩办法:

八、付款办法:按发包方付款进度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工结算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全额带资完成该工程。

九、其它:

1、在签订合同时,乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金,待工程竣工结算后,按合同结算。

本合同一式二份,双方签字后生效。

甲方: 乙方:

年 月   日

物流轨道建设施工合同 篇27

甲方(发包方): 签订地点:

乙方(承包方): 签订时间: 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就小型建设工程施工等事宜签订合同如下:

第一条 工程概况

工程名称 工程地点 工程内容 承包范围 承包方式

第二条 合同工期

1.开工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。工期总日历天数: 天。

2、有下列情况之一,并经甲方签证,工期可以顺延。

(1)因甲方原因影响开工

(2)工程量有与拟定工程量相比增加 %。

(3)不可抗力。

(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

第三条 工程质量及验收

1.乙方应按照设计文件、施工图及说明,国家有关施工规范,甲方相关要求和经甲方确认的施工方案组织施工。

2.乙方在工程建设合同执行过程中,单位和个人应自觉接受中国石化工程建设质量监察,接受甲方在施工过程中的管理。

3.乙方应按国家竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整的过程检验资料及完整竣工资料和验收报告。对甲方提出的意见,乙方应在 日内整改完毕,并承担由自身原因造成的整改费用。

4.工程质量保修期按《建筑工程质量管理条例》规定执行。

第四条 工程款支付

1.工程款为人民币: 元,大写 。

工程款风险范围包括但不限于材料、人工价格上涨,气候异常变化、地质条件不符前期预判、工农关系的恶化等。

2.结算方式:

(1)结算方式:按甲方核定工作量现场点交结算,最终工程款支付以甲方内控部门或审计部门审定为准。

(2)计价方法:按实结算( ),固定总价( ),合同价加变更( )。

3.工程款支付: 。

4.工程质保金: 。

第五条 材料供应及设备管理

1.本合同材料供应方式: 。

2.机械设备由乙方自备并自行管理。

第六条 甲方权利义务

1.负责办理有关建设手续。

2.审查乙方编制、提交的施工方案、各种技术资料和工程预决(结)算。

3.负责组织工程设计交底、图纸会审。提供施工图纸 套。

4.甲方指派 为工地代表。

5.施工过程中,甲方发现乙方的人员不能胜任岗位要求、施工设备不能满足施工需要的,有权要求乙方进行撤换、调整、修理或补充,因此而发生的费用乙方承担。

第七条 乙方权利义务

1.乙方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理组织。乙方指派 为工地代表。

2.遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指挥、检查和监督。

3.本合同生效后 日内编制出施工方案和工程进度表2份,报甲方审核,并按施工方案组织施工。

4.做好施工原始记录,按甲方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给甲方 套。

5.严格办理隐蔽报验手续,未办理的隐蔽部位工作量不予验收。

6.乙方应对施工人员的施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全、独立责任。

第八条 安全生产与文明施工

1.乙方承诺:完全熟悉与理解甲方HSE及工程建设方面的管理制度并严格遵守。在施工中,若发生质量、安全事故及环境损害等事件(事故),一切费用和善后问题的处理,均由乙方自行独立负责,并承担因此给甲方造成的经济损失。

2.乙方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。

第九条 违约责任

1.甲方未按合同约定拨付工程进度款,导致施工无法进行,相应顺延工期。

2.因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付违约金 元。

3.因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准,乙方按甲方要求的期限负责整改,并向甲方支付违约金 元。

4.乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务,给甲方造成损失的,乙方负责赔偿, 赔偿额计算方法: 。

5.因乙方原因使合同无法履行,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方因此造成的损失;因甲方原因使合同无法履行,乙方有权解除合同,甲方承担乙方因此造成的直接损失。

6.其他: 。

第十条 不可抗力

1.甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时,应在 小时内向对方通知,并应在 天内提供权威机关的书面证明。

2.受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。

第十一条 争议解决

本合同如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,按以下第 项处理:

1.由 仲裁机构仲裁。

2.向 人民法院起诉。

3.提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。

第十二条 廉政条款

双方应签订廉洁从业责任书,并履行廉洁从业义务。

第十三条 其他

1.本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2.保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容, 任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。

3.现场如有施工项目内容变更,乙方应得到甲方书面批复后方可施工。

4.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式 份, 乙方执 份,甲方执 份。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

年月日: