裝修反訴狀(通用6篇)
裝修反訴狀 篇1
反訴人(本訴被告):_____________________________________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_____________________,__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告):_____________________________________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________________,__________有限公司經理。
反訴請求:
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由:反訴人與被反訴人於_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定:_______________________________________。
反訴人認為:_______________________________________。基於上述事實,特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院
反訴人:___________________________________有限公司
_____年_____月_____日
裝修反訴狀 篇2
反訴人(本訴被告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_____________________,__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_________________李__________,__________有限公司經理。
反訴請求:
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由:反訴人與被反訴人於_____年_____月_____日簽訂了合同。
反訴人認為:____________ ____ 。基於上述事實,特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院
反訴人:_________________省__________市__________有限公司
_____年_____月_____日
裝修反訴狀 篇3
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝修反訴狀 篇4
反訴人;______(化名),男,__________年______月______日生,______族,住__________________
被反訴人:_____________________________有限公司
地址:_____________________________
反訴請求:_________________
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元____________元(______元/天__________天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
______年______月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位於__________________。合同約定工程期限______天,竣工日期______年______月______日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金______元。______年______月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用______元。另,被反訴人直至______年______月______日木工工程部分才全部結束,已延誤工期______天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
裝修反訴狀 篇5
反訴人:______________,男,_________年______月______日生,漢族,住_________________
被反訴人:___________________________裝飾工程有限公司
地址:___________________________________
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______________元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元____________元(_______元/天_____天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
此致
__________________人民法院
反訴人:_________________
_________年____月_____日
裝修反訴狀 篇6
反訴人(本訴被告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_________________,__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________,__________有限公司經理。
反訴請求:
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由:
反訴人與被反訴人於 _________________ 年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定:_________________。
反訴人認為:________________。基於上述事實,特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院
反訴人:_________________省__________市__________有限公司
_________ 年_____月_____日
1.反訴是指在一個已經開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中,本訴的被告以本訴原告為被告,向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨立的反請求。該權利亦是當事人法律地位平等原則的重要體現,是本訴被告所享有的重要權利,是保障本訴被告人民事權益的一項重要制度。
2.反訴條件
(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起,而不能對原告以外其他人。
(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。
(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。
(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。
(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實或法律上有牽連。
(6)提起的期限。《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的,應當在舉證期限屆滿前提出。”
3.民事反訴狀.就是對於反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。
-
房屋裝修施工合同合集(精選20篇)
房屋裝修施工合同合集篇1甲方:____________乙方:____________依照有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:第一條工程概況1.1工程地點:__...
-
有關裝修合同集合(精選21篇)
有關裝修合同集合篇1委託方(甲方):承接方(乙方):工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守,第一條:工程概況1,工程地址:___________________________________2,居室規格:房型______...
-
裝修工糾紛申請書(精選3篇)
裝修工糾紛申請書篇1申請再審人:,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯繫電話。被申請人:,住所地,統一社會信用代碼,聯繫電話。負責人:被申請人:,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯繫電話。。被申請人:,住所地,統一社會信用代碼,聯繫電話。法定代表人:。一...
-
2023辦公室裝修承包合同(精選9篇)
2023辦公室裝修承包合同篇1業主(以下簡稱甲方):聯繫電話:施工隊(以下簡稱乙方):聯繫電話:甲乙雙方本着友好合作的態度,按照《民法典》等相關法律,在平等公正的情況下籤定如下合同一、工程概況工程地址:二、價格清包工費:元,寫:其中水電工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清運...