有關裝修合同範文（精選25篇）

有關裝修合同範文 篇1

合同編號：

發包人(簡稱甲方)：

承包人(簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況和造價

1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。

甲方承諾有權對該住房進行裝飾，由此而產生的一切後果由甲方承擔責任。

乙方為經工商行政管理部門核准登記的企業。

2、裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。

3、住房結構 房型 房 廳 廚 衞 陽台，套內施工面積 平方米。

5、裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》。

6、承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。

7、總價款￥ 元，人民幣(大寫) 元。

其中：材料費 元，人工費 元，

拆除費 元，清潔、搬運、運輸費 元，

其他費用 元，管理費 元，

税金(3、41%) 元。

“管理費”為上述費用的總和(税金除外)的 %。

“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額，在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。

合同簽訂生效後，如變更施工內容、材料，這部份的工程款應當按實計算。

8、工期：

自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。

第二條 材料供應

1、甲方提供的材料、設備：見附件二《甲方提供材料、設備表》。

甲方負責採購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場後，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續，由乙方負責保管，保管費由雙方約定。由於保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

2、甲方採購供應的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供的材料、設備：見附件三《工程主材料報價單》。

乙方提供的材料、設備，應提前 2天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

5、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

第三條 工程質量及驗收

1、 本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

2、 本工程由 乙 方設計，提供施工圖紙一式 2 份。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

聯繫電話： 聯繫電話：

年 月 日 年 月 日

有關裝修合同範文 篇2

裝修合同“貓膩”頗多，至於這裏面“水分”到底有多大、貓膩何在？卻鮮為人知。業內人事披露裝修合同中幾點不易被業主發現的四大祕密：

一、合同中的裝飾材料往往含糊其辭

有些合同裏，裝修公司對材料寫得含糊其辭，實際裝修時，可能用假冒偽劣的材料。當業主追究時，裝修公司便拿出當初的合同，稱業主沒有指定材料品牌。一旦業主要求使用高品質、環保的裝修材料，裝修公司便會要求加價。有的裝修公司還在合同中註明，裝修中如原品牌材料沒貨時，乙方裝修公司可臨時更換相同型號的材料。但這個“同”，是同質量的還是同類材料的，卻沒寫明。

二、預算測量動手腳

“在每一筆裝修訂單中，大概有10%到20%利潤是通過虛報面積拿到的。大多數情況下，丈量裝修面積的工作由裝修工完成，就算業主拿好紙筆在一邊記錄，但是裝修工測量時手勢的變動是不易察覺的。本來25釐米的長度很可能變成28釐米。這裏多出3釐米那裏多出3釐米，這些多出部分的材料費就全進了裝飾公司的口袋。”專家介紹説。

三、採取拆分報價忽悠業主

為了賺錢，裝修公司總會絞盡腦汁，採取拆分報價的方式。本來很簡單的一個衣櫥，只要報出總價就可以了，但是精明的專修公司則不然，需要多少木板，多少油漆，多少人工，隨後加在一起。這樣一來就比總體報價高出了許多。馬先生説：“比如油漆工，他可以一氣呵成地把家裝中牆面、衣櫥、儲物櫃等所有的油漆刷下來，但若拆開算，衣櫃的油漆要等幹了再刷第二、第三遍，牆面要連刷三四遍。

四、虛報建材損耗

談到裝飾公司給業主報的損耗，專家説：“裝修的損耗遠沒有裝飾公司説的那麼高。各類工藝正常的損耗：800mm×800mm地磚損耗在百分之六，300mm×450mm牆磚損耗在百分之五乳膠漆的損耗在百分之三地板的損耗在百分之五。”

有關裝修合同範文 篇3

甲方（委託方）：

甲方：

乙方：

甲方將 工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

第一條工程名稱：

第二條工程地點：

第三條工程內容：

第四條工程造價及結算方式

1、本工程平塗面積 m2，單價為 元/m2（此單價不含税金、配合費）。

2、工程總造價為 ，以現金結算，乙方包工包料，完工後按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，並結合簽證按實際結算。

第五條合同工期

甲方發出進場通知後， 天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 天。

在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

1、遇到不可抗拒的災害或事故。

2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

第六條工程款支付

甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的 （按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍牆漆，第二遍牆漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款 萬元整。工程竣工驗收合格，剩餘工程款一次性付清。

第七條甲方、乙方責任範圍

一、甲方責任

1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

2、按第六條支付乙方進度款。

3、負責提供施工相關的`資料。

4、甲方派 為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關於工程進度現場簽證工作。

5、負責組織工程的竣工驗收。

二、乙方責任

1、嚴格按甲方確定的施工圖及説明進行施工，保證質量，按時完工並交付使用。

2、乙方要派 為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

3、乙方進場人員由專人管理並服從甲方統一管理。

4、做好文明施工，工完場清工作。

第八條違約責任及爭議解決辦法

1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關 機構或向法院起訴解決。

第九條其他事項

1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清後自動失效。

3、合同簽訂地點：

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

電話：

電話：

地址：

地址：

年 月 日

有關裝修合同範文 篇4

裝修合同是裝修業主也裝修公司洽談之後對裝修業務的下定，是作為日後裝修業主驗收維權的憑證。因此有什麼要求或者協商的相關事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚，白紙黑字真憑實據才是對業主利益最好的保護。簽訂裝修合同前提是籤裝修合同時心中不能再有疑問，要把一切的疑問都解決在籤合同之前，並把所有的條款都寫在合同之上，否者籤合同時的疑問很可能就會變成裝修後的遺憾。

籤裝修合同時有很多細節都是不可忽視的，對整個裝修過程舉足輕重，必須明明白白寫在裝修合同之上。裝酷網現在就給各位業主逐一説説這些籤裝修合同時必須注意的事項。

1、工期約定：一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天，如果您着急入住的話，可以在簽訂時和設計商榷此條款。

2、付款方式：一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格後交納35%，完工後交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右後，您就已經向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的後期出了什麼問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候，能把首付壓到30%，中期交納30%。中期款：一般合同上約定的中期付款時間，只是簡單的標明“工程過半，木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業，正規的工期過半應該是：木器製作結束;廚衞牆、地磚、吊頂結束;牆面找平結束;電改造結束。

3、增減項目：裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個櫃子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那麼這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工後，那這可能就是設計説了算了。所以如果有可能，最好能複印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷樑換柱，改換價格。還要注意一點，最後結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

4、保修條款：裝修的整個過程現在主要還是以手工現場製作為主，沒有實現全面工廠化，所以難免會有各種各樣的細碎質量問題。保修時間內，裝飾公司應該實施的責任就尤為重要了。比如出了問題，裝修公司是包工包料全全負責保修，還是隻包工，不負責材料保修，或是還是有其他制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。

5、水電費用：裝修過程中，現場施工都會用到水，電，煤氣等。一般到工程結束，水電費加起來是筆不小的數字，這筆費用應該誰來支付，在合同中也應該標明。

6、按圖施工：嚴格按照您簽字認可的圖紙施工，如果在細節尺寸上和您在設計圖紙上的不符合，您可以要求返工。

7、監理和質檢到場時間和次數：一般的裝修公司都將工程分給各個施工隊來完成，質檢人員和監理是裝飾公司對他們最重要的監督手段，他們到場巡視的時間間隔，對工程的質量尤為重要。監理和質檢，每隔2天應該到場一次。設計也應該3-5天到場一次，看看現場施工結果和自己的設計是否相符合。

8、工程完工後不同的項目有不同的保修期，業主可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。

9、預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。

10、合同要由法定代表人簽訂，如有委託代理人的，需要複印委託書，同時向裝飾公司索要工商執照的複印件和資質證明的複印件，這兩個複印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證複印件或公司正式職工的工作證複印件以及聯繫電話。

11、裝修合同注意事項中售後服務不能忽視。最突出的問題是保修期內出現問題，裝修公司故意拖延時間或以種種藉口不給維修。因此，消費者在簽訂合同時就應在合同中註明保修期限，分期付款方式等內容，以防備裝修公司把風險全部留給消費者。

12、上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標誌的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

有關裝修合同範文 篇5

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，就乙方承包經營甲方事宜，達成如下條款雙方共同遵照執行：

第一條合同標的物

1、甲方提供給乙方承包經營的餐廳位於，面積共平方米。

2、餐廳附有經營所需設施、設備、用具（詳見清單）。

第二條承包期限，免租期

乙方承包經營期限為：自年月日至年月日，承包期間年月日前為免租期（裝修期間）。

第三條價金及支付

1、承包費：雙方訂立合同之日，乙方交清當年租金萬元，依照市場價三年一調價。

2、其他費用：乙方承包經營期間的物業管理費、水電費、税費、垃圾費、排污費等所有經營所需要交納費用，期間與房產及土地相關的税費和保險費由甲方自行辦理和承擔（包含房屋租賃備案證明）。

3、合同第一條第2頁雙方清點以後萬元價格折抵給乙方，隨租金一同交納給甲方。

第四條甲方的權利義務

1、甲方按給定提供餐廳給乙方經營餐飲，保證乙方自主經營。

2、為乙方提供現有的經營場所及餐飲設施、設備、用具等。

3、負責對乙方經營活動的合法性及食品衞生安全、質量、價格、服務等進行監督。

4、乙方辦理消防、環保、工具等相關營業手續時，甲方應積極予以配合並提供有關文件資料。

5、租賃期間，甲方須處理或抵押該房屋，應當提前30天書面告知乙方，並保證合同有效不得影響乙方承租權。

6、如因甲方直接或間接導致乙方無*常使用水、電、氣等乙方有權力從租金中扣除相關損失（按每天萬元計算）。

第五條乙方的權利義務

1、裝修過程中不得擅自改變房屋結構，杜絕給房屋造成危險的任何隱患。

2、負責經營過程中餐廳所有設備、設施的維護、保養和維修，餐廳電梯乙方必須負責定期保養和維修，並確保合同期結束時餐廳固定資產完好和不流失，所有可移動物品乙方有權處置，對房屋所做的不可分享的固定裝修歸甲方所有。屋頂建設由乙方自行報有關部門審批，產生相關費用及任何問題自行解決，甲方鬚眉積極配合。

3、必須合法經營，主動接受有關部門及甲方的管理、檢查、監督或相關處罰，受處罰後的一切善後事宜由乙方自理。

4、認真做好食品衞生安全、社會治安、消防安全用工等方面的工作，確保安全。

5、按合同規定如期交納有關費用，並承擔承包經營期內因乙方原因所產生的一切法律責任。

6、乙方轉讓承包或變相轉讓他人經營須經雙方協商同意。

第六條違約責任

1、乙方遲延交付押金及承包費用，每遲延一日，應按拖欠金額每日千分之五向甲方支付違約金，未經甲方同意超過日未支付的，甲方有權終止合同，所收取押金作為違約金予以沒收，給甲方造成損失的，還應當賠償損失。

2、甲方因產權糾紛及債務糾紛等情況造成乙方損失的，甲方應負責全額賠償，如造成乙方不法經營的，乙方有權解除合同，並要求甲方承擔相當於本年租金總額的違約金，違約金不足賠償乙方損失的，應賠償差價。

3、本合同簽訂後，非本合同約定的情況下，甲乙雙方不得終止或解除合同，甲方單方解除合同的，應賠償乙方整年租金及房屋裝修原值中的萬元，若乙方單方解除合同的，乙方對房屋所做的不可分離的固定裝修歸甲方所有。

第七條保密責任

任何一方對因餐廳承包經營而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關工經三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方面書面同意的除外。

第八條合同終止

1、本合同承包期滿或雙方協商而終止。

2、合同終止後，合同雙方仍應承擔原合同內所規定之雙方應履行而尚未執行完畢的義務與責任。

第九條補充與變更

本合同可根據各方意見進行修改或補充，由此形成的補充合同，與本合同具有相同法律效力。

第十條不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知對方，並自事件發生之日起十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明，徵得對方同意方可免責。

第十一條爭議的解決

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。

如果雙方通過友好協商不能解決爭議，可向所在地*起訴。

第十二條生效條件及其他

本合同自甲乙雙方在本合同上簽字或加蓋公章之日起生效。

本合同一式兩份，具有相同法律效力，雙方各執一份。

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

簽約日期：

有關裝修合同範文 篇6

發包人(全稱)：楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

1.2工程地點：原沙包堡財政所。

1.3工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4施工日期：自20x年x月x日始，至20x年x月x日止，工期共5個月。

1.5工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

簽署日期：簽署日期：

有關裝修合同範文 篇7

業主(以下簡稱甲方)：_____________________________

施工隊(以下簡稱乙方)：___________________________

甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商，現甲方決定將居室裝潢權委託給乙方。為了保證工程順利的進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

一、工程概況

1、工程地址：____________________________________;

2、居室規格：____________________________________;

總計：施工面積_________平方米;

3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細》和户型施工圖。

4、委託方式：____________________________________。

二、工程價款

清包工費：_________元，大寫：__________________。

三、付款方式

1、施工隊進場，預支生活費：_________元。

2、水電工完工，付_________元。

3、木工完成，付_________元。

4、泥工完成，付_________元。

5、工程竣工，付_________元。

6、工程施工中如有項目增減或需要變動，增減項目的價款甲乙雙方協商後，待增減項目完工時一併結清。

7、工程質量保脩金元，從竣工之日起1年後支付。

8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意，甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。

四、設計

1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，並負責交底工作;

2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

五、材料

1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

2、凡由甲方所提供的所有建築材料，經由乙方驗收後並給予保管，非經甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的，應按材料的實際價格的2倍補償給甲方。

3、未經甲方同意，乙方不得自行採購材料;若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。

4、若需乙方代購部分材料，乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，並開具正式發票。

5、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，並承擔因材料質量引起的損失。

6、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

7、乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現場。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

六、工期及工程質量檢查與驗收

1、從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。

2、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。

3、工程質量檢查及驗收

a、本工程質量評定驗收標準的依據：

①施工圖紙、作法説明、設計變更;

②《住宅裝飾裝修工程施工規範

③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》

b、過程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)，防水工程(鋪設瓷片前)，吊頂工程(封石膏板塗料前)，門窗工程、細木工程、牆漆工程;

c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。

七、材料搬運

甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

八、垃圾清運

1、垃圾袋裝化;

2、垃圾應日日清;

3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、

九、勞動力管理

1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印峻;

2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;

3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;

4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;

5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

十、施工機具

乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

十一、工地現場管理

1、現場葵止使用明火;

2、油漆材料必須和其他材料分開放置。

十二、維修

1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

2、普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。

3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從工程保脩金中扣除。

十三、合同附件

施工內容項目及造價明細。

十四、合同爭議

1、出現爭議甲乙雙方先協商。

2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

十五、其它説明和要求

1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格後再進行隱蔽作業，竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。

2、除上述裝潢要求外，如有增加工作，雙方另行協商，施工費不得高於同類平均水平。

3、工程為清包，甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。

4、乙方施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。

5、乙方應指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

6、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。、

7、施工單位負責及時清理建築垃圾至規定位置，工程施工結束後，施工人員負責場內建築垃圾清運，完畢後方可立離場。

8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，後果自負。

9、附則

①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

②本合同簽訂後工程不得轉包。

③工程竣工完結後合同履行完後自動終止。

④本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

有關裝修合同範文 篇8

委託方(甲方)：_______________________

承接方(乙方)：_______________________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

一、工程地點：_________________________________________________。

二、形式結構：_________________________________________________。

三、工程項目：

1、四個房間(兩卧室、兩客廳)地面鋪設80_80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衞生間牆面25_40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30_30瓷磚，要求平整;兩個陽台地面鋪設30_30瓷磚，要求平整。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

七、付款方式：為確保工程質量，暫扣________元押金，______________年________月______日至______________年________月______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

______________年________月______日______________年________月______日

有關裝修合同範文 篇9

工程名稱：_________

發包人名稱：_________

承包人名稱：_________

合同編號：_________

(貼印花税票處)

根據京國土房管房字[20xx]767號文規定，本合同文本(甲種本)適用於在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的，已驗收並交付使用的各類房屋建築物、構築物及其附屬設備的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統作法的文物古建築的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修範圍的內容及家庭居室裝修工程除外。

第一部分 協議書

發包人(全稱)：_________

承包人(全稱)：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建築修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

資金_________

工程內容及性質：_________

工程立項批准文號：_________

羣體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)

二、工程承包範圍及方式

承包範圍：_________

承包方式：_________

三、合同工期

開工日期：_________ 竣工日期：_________

合同工期總日曆天數：_________天。

四、質量標準

工程質量標準：_________

五、合同價款 ￥_________元

金額大寫：_________元(人民幣)

六、合同文件的組成

本合同組成文件包括：

本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規範及有關技術文件、圖紙及作法説明、工程量清單、工程報價單或預算書。

雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間_________年_________月_________日

合同訂立地點：_________

雙方約定本合同自_________生效。

第二部分 合同條款

有關裝修合同範文 篇10

發包人(甲方)：_________________住所：_____________電話：________________傳真：________________委託代理人：_________________電話：________________傳真：________________

承包人(乙方)：_________________住所：_____________電話：________________傳真：________________法定代表人：_________________電話：________________本程設計人：_________________電話：________________施工隊負責人：_________________電話：________________

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協議：

第一條工程概況

1.工程名稱：________________。

2、工程地點：________________。

3、承包範圍：_________________參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定採取下列第________________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)

第二條施工圖紙雙方施工圖採取下列第________________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)________________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前________________內取得有關部門確認或者批准。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

第三條甲方工作

1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

甲方(簽字)：_________________乙方公司(蓋章)：________________

現場代表(簽字)：________________現場代表(簽字)：________________

________________年________________月________________日 ________________年________________月________________日

有關裝修合同範文 篇11

發包方(甲方)： 承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_____。

1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包方包工、包料;

(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);

(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_____元,小寫:______元(室內裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包方。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供：

(1)發包方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包方委託承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

第四條 發包方義務

4.1 開工前________天，為承包方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關係;

4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條 承包方義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

5.3 保護好原室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。

第六條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。

第七條 材料的提供

7.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收並辦理交接手續;

7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，並接受發包方檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包方同意工期順延的其他情況。

8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

8.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。

第九條 質量標準：

雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由雲南省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;

(2)泥工粉砌新牆完畢, 牆、地磚鋪貼完工;

(3)木工吊頂,木製品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

10.2 工程竣工後，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收

有關裝修合同範文 篇12

裝修合同在裝修中是非常重要的，他可能會直接關係到您新居的`裝修質量等，簽訂家裝合同是裝修新居的第一步，消費者在裝修之前來到家裝公司的時候，要了解的東西很多：有關於工程質量方面的、裝飾材料的、設計的、售後服務的、投訴方面的和裝修合同的等等。對於這些問題如果心裏沒底，就儘量不要急於籤合同。另外，如果裝飾公司在談判過程中頻繁地變換談判人員，就應該瞭解清楚原因是什麼，如果是因為人員流動，籤合同就應該更加謹慎。家裝合同的糾紛經常出現在以下幾個方面：

關於合同文件一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料採購單。

工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。在合同當中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比較嚴重，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題。因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器。現在很多的家裝合同對於合同甲乙雙方的材料採購單都不太重視，儘管合同裏作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對於材料的品牌、採購的時間期限以及驗收的辦法以及驗收人員沒有作出明確規定的方面。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件儘量不要遺漏。

關於設計圖紙很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由於沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由於圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。

此，在籤合同的時候，儘量把圖紙準備齊全，避免開工以後再進行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。

關於工程預算家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的相關表格做出來的工程預算，包括工程項目、數量、單價和參考材料等等。

有的消費者反映，做工程結算的時候，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程當中的工程變更所發生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由於現場一些情況在當時不是很清楚，所以報價時一般標註的是水電改造的項目單價，工程總費用裏不包含水電改造的費用。工程結算的時候，做的是所有工程項目的結算，出現差異就是必然的了。因此，筆者在這裏建議您，儘量要求裝飾公司在工程報價裏給您一個水電改造的參考報價。

避免做不到的條款許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環境條款。比如曾有一位業主在合同的附加條款中要求“裝修完工以後，請專業監測機構對室內環境進行監測，要求室內絕對環保”。但什麼是“絕對環保”? 首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度地存在環境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環保”。因此，市場在進行合同認證時對這一要求一般不予支持。所以，籤合同的時候不要考慮那些在目前市場現實之下達不到的要求。因為即使這樣做了，裝飾公司為了籤合同也同意了，事後還是少不了麻煩。

有關裝修合同範文 篇13

甲方：

地址：電話：

乙方：

地址：電話：

現甲方有樣板房三間，位於中山市東昇鎮花園第五期內，承包給乙方裝修，經甲方雙方協商一致，特簽定協議如下：

一、承包裝修工程的內容範圍、方式、時間和質量

1、內容範圍：該工程的內容範圍包括：室內天花板、地面泥水鋪貼、複合地板、房門、衣櫃、電視櫃、牆身油ici漆，室內配套設施等。(詳細見室內裝修預算表)

2、承包方式：乙方包工包料，裝修所用水、電均由乙自負。

3、工程完成時間：XX年6月10日。

4、工程質量：按國家規定建築裝修標準執行。

二、乙方責任：

1、因甲方對裝修工程要求時間短，為保證甲方裝修按時完成，乙方在XX年6月10日前必須完成全部工程。

2、工程峻工後經雙方實地驗收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及費用由乙方負責並返工。

3、乙方在安裝、裝修期間施工所發生的一切安全責任事故，由乙方負責，甲方不負任何責任。

三、本合同工程總值人民幣：149500元，大寫：壹拾肆萬玖仟伍佰元整。(包開發票)

其中：

1、29號樓b座204房室內裝修費用：37500元

2、29號樓b座201房室內裝修費用：46000元

3、29號樓a座203房室內裝修費用：66000元

四、合同結算使用税局統一發票。

五、付款方式：

本工程經甲方驗收完成後付款50%，即75000元，餘款50%，即74500元，在樣板房售出、業主驗收後付清工程款。

六、保修服務：

乙方向甲方、業主提供保修服務，保修期限為三年。(由甲方售出、業主驗收後起計算)，具體由甲方指定專人或物業管理部門聯繫乙方。

七、本協議一式兩份，雙方簽字後生效。本協議在執行過程中，如有未盡事宜可協商解決。

甲方：

(蓋章)

乙方：

(蓋章)

有關裝修合同範文 篇14

________有限公司(以下簡稱甲方)為統一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本着自願、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

1、自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：

門頭廣告牌的設計、製作、安裝;

產品形象牆的設計、製作、安裝;

產品展示架的設計、製作、安裝;

店內主體色調的制定、粉刷;

店內棚頂弔旗的設計、製作、安裝;

2、自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

3、乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有衝突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

4、甲、乙雙方合作滿一年後，乙方能很好的維護甲方的產品形象，並無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兑現)。

5、本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。

6、本協議修改由雙方協商解決。

7、本協議自雙方蓋章之日起生效至___年___月___日終止。

甲方：乙方：

辦公地址：辦公地址：

開户銀行：開户銀行：

帳號：帳號：

郵編：郵編：

電話：電話：

傳真：傳真：

代表人(簽字)：代表人(簽字)：

年?月?日?年?月?日

_________年____月____日_________年____月____日

承包方：承包方負責人：身份證號碼：(以下簡稱乙方)

一、協議內容：

甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

三、甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;

2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

四、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利

1.乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;

4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;

5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：

(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。

(3)牆面括完ici後，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脱落及明釘眼等現象。

具體質量要求參照乙方在_________店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

五、工程內容及合同金額：

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;

(二)合同預算金額：

本協議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)

本協議裝飾預算金額為人民幣：(小寫)

(為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，並得到乙方的認可。)要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

六、分期付款方式：

首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。

二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

三期：木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

四期：工程完工後二十天內進行驗收，合格後，甲方付預算金額的35%給乙方。

餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿後五天內支付給乙方。

七、協議工程完成期限：

本工程施工期限自公元_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共計天。

本協議經雙方協商簽訂後共同遵守，除甲方因本協議第三、(一)、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

八、違約責任：

甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後在施工過程中要求增加並抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止後，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;

乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，並退回已經預付的所有款項。

而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及_____及相關的法律法規處置。

九、若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。

十、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修範圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。

十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等。工程所使用的水電費用如不超過200元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。

十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。

十五、本協議附附件一份。(附裝飾項目預算單一份)

甲方(發包方)：?乙方(承包方)：

身份證號：?身份證號：

電話(或手機)：?電話(或手機)：

確認日期：_______年_______月_______日?確認日期：_______年_______月_______日

有關裝修合同範文 篇15

發包方(以下簡稱甲方)：

住所地址：

身份證號：

聯繫電話：手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

法定代表人：聯繫電話：

本工程設計人：聯繫電話：

施工隊負責人：聯繫電話：

依照《中華人民共和國合同法》、《石家莊城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》(石市政府第129號令)及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程户型：

1.4工程內容及做法(見附表一)：

1.5工程承包，採取下列第種方式：

(1)乙方包工、包全部材料(見附表四)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘部分材料(見附表三、四)。

(3)乙方包工，甲方包全部材料(見附表三)。

1.6工程期限日;

開工日期年月日(首期工程款到位後的第三天為開工日期);

竣工日期年月日(按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期)。

1.7合同價款

(1)本合同工程造價為(人民幣)

金額大寫：拾萬仟佰拾元角分

(2)編制報價單以《石家莊市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本着優質優價的原則由雙方在合同中約定。

(3)合同報價單應與材料質量標準、制定工藝配套編制為工程價款的根據。

二、工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與經工商行政管理部門核批，具有家裝監理資格證書的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

三、施工圖紙及室內環境設計

3.1施工圖紙採取下列第種方式提供：

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙一式四份，甲、乙雙方及市場管理部門、監理單位各執一份。

(2)甲方委託乙方設計並提供施工圖紙，一式四份，甲、乙雙方及市場管理部門、監理單位各執一份。

3.2雙方提供的設計方案，圖紙必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325—20__)的要求。

四、甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。

4.4遵守物業管理部門的各項規章制度。

4.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關係。

4.6在住宅室內裝飾裝修中禁止發生《石家莊市城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》中第11條規定的行為：

(1)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，變動建築主體和承重結構;

(2)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，超過設計標準或規範增加樓面荷載;

(3)將沒有防水設施的房間或者陽台改為衞生間、廚房間;

(4)擴大承重牆上原有的門窗尺寸，拆除連接陽台的牆體;

(5)在樓面結構層上鑿槽安裝各類管道;

(6)損壞原有住宅節能設施，降低節能效果;

(7)禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備;

(8)其他影響建築結構和使用安全的行為。

4.7凡涉及4.6條款的，房屋產權人應當向轄區住宅室內裝飾裝修主管部門提出申請，凡涉及水、暖、燃氣等管道設施拆改的應報相關部門批准。

4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應負責配合乙方做好保衞及消防工作。

4.9參與工程質量施工進度的監理，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

五、乙方工作

5.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成本合同工程。

5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定和《石家莊市城市住宅室內裝飾裝修管理辦法》。

(1)未辦理審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建築主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、二十一時至次日七時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動;

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存傢俱陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衞生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔，每日完工後清掃施工現場。

5.3為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料。

5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

六、工程變更

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽定書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據。

七、材料供應

7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應有甲方提供的材料、設備、甲方在材料設備到施工現場前通知乙方及監理單位。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。如甲方所供材料、設備有質量問題或規格差異，若乙方未向甲方提出更換或異議，對工程造成損失，責任由乙方承擔。如乙方認為材料不合格而甲方要堅持使用並施工，由此產生的工程質量和室內環境質量問題由甲方負責。

(2)應由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方及監理單位。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認，市場備案。實際材料如與報價單不符，應禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方承擔。

(3)雙方所提供的建築裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發佈的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準，和經行政部門批准具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。

(4)如雙方對建築裝飾裝修材料持有異議需要進行復查，其複檢費用由責任方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後，在施工使用中的保管和質量控制均由乙方負責。

(6)乙方施工人員對現場成品應認真清點及保護(雙方須簽署清單)。如發現損害和丟失的，由乙方賠償甲方相應損失。

八、工期延誤

8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：

(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延。

8.3甲方未按合同約定支付工程款，影響正常施工的，工期應順延。

8.4因乙方責任不能按期完工的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

8.5判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

九、質量標準

9.1本工程施工工藝標準執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327-20__)、工程驗收標準執行《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-20__)。

9.2裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制範圍》(GB50325-20__)的標準執行。

9.3室內裝修防火控制方面，應嚴格按照《建築內部裝修設計防火規範》(GB50222-95)的標準執行。

9.4裝修人委託施工人對住宅室內進行裝飾裝修的，裝飾裝修工程竣工後，空氣質量應當符合國家有關標準。裝修人可以委託有資格的檢測單位對空氣質量進行檢測。檢測不合格的，施工人應當返工，並由負責人承擔相應損失。對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。

十、工程驗收和保修

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)中期驗收;(4)竣工驗收。

10.2工程竣工後，乙方通知甲方及監理單位驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後三日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，提交水電改造圖。

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)後方可先行入住。

10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間防滲漏工程保修期限為五年。

十一、工程款支付方式

11.1合同簽字生效後，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

11.2工程進度過半(即中期驗收)，指工程中水、電管線全部鋪設完成，牆、地磚全部鋪貼完成，紙面石膏板吊頂結束;門、窗及細木製品制安完成為界定工程過半的標準;

11.3工程過半，甲方應配合乙方及監理公司對工程質量進行驗收，驗收合格後，甲方應在二日內向乙方繳納中期款。否則，乙方有權撤離施工現場(須通報市場)，由此造成工期延誤及給乙方造成的實際損失由甲方負責。

11.4工程驗收合格後，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方的工程尾款。

十二、違約責任

12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償損失;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

12.2一方當事人無法繼承履行合同的，應及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。

12.4由於乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。逾期交付或因返工造成的工程的延期交付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額千分之一的違約金;

(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。

(3)室內空氣質量經治理仍嚴重超標的，乙方應返工並承擔相應損失。

十三、爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、市房管局、市裝飾協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，按下列第種方式解決：(以下兩種方式只能選擇一種)

(1)向石家莊市仲裁委員會申請仲裁;

(2)向工程所在地人民法院起訴。

第十四條附則

14.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2本合同簽訂後工程不得轉包。

14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔負責的，仍應以本合同為準。

14.4因不可歸責於雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本着公平原則協商解決。

14.5本合同履行完畢後自動終止。

十五、其他約定事項

有關裝修合同範文 篇16

甲方：(以下簡稱甲方)——裝修單位

乙方：(以下簡稱乙方)——裝飾公司

依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程承包方式：包工包料

4、工程概況：建築面積_平方米。

二、工程裝修內容

綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為：￥_元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)

四、工程期限

工程開工日期：__年_月_日

工程竣工日期：__年_月_日

五、質量要求

按國家建設部行業標準jgj73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩餘工程款作為質保金_內付清。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。

甲方單位名稱： 乙方單位名稱：

(蓋公章) (蓋公章)

法人代表： 法人代表：

有關裝修合同範文 篇17

開工日期：______年______月______日，竣工日期______年____月_____日，工程總天數：______天。

第二條：_________________工程總價款(人民幣)：_________________。

第三條：_________________付款方式：_________________。

第四條：_________________乙方承包項目。

(一)打線槽+拆牆：_________________________元;

(二)水電：_________________管子+管件(_________________牌)_________________元，下水_________________元，電線(_________________)_________________方一圈_________________元，_________________方一圈_________________元，_________________方一圈_________________元，線管_________________根_________________元，閉路線_________________元，人工費_________________元，共_________________元;

(三)泥工：_________________水泥_________________噸_________________元，河沙_________________噸+砂石_________________噸_________________元，搬運_________________元，人工_________________元，共_________________元;

(四)塗料：__________________________________漆+人工，_________________元;

(五)大理石：__________________________________米+_________________米_________________元，_________________米門檻石_________________元，洗衣槽_________________元，磨邊_________________元，共_________________元;

(六)鑽孔：______個共______元;

(七)出渣+清潔費：______元。

第五條：_________________雙方責任。

甲方：_________________按時足額支付工程款。

乙方：_________________

1.負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

2.在裝修工地，裝修過程中發生的一切安全事故和因事故所產生的一切費用均由乙方負責，甲方不負任何責任。

第六條：_________________質量保證：保修項目期限保修責任外牆、屋面防水工程______年保修期內，如因乙方的設計、施工或所用防水材料的質量問題，造成外牆或天面滲水、滴漏，乙方將無償進行維修並滿足有關規範和標準。電氣管線、給排水管道、設備安裝______年保修期內，如因乙方的施工質量問題，造成電氣管線、給排水管道、設備安裝不能正常使用，乙方將無償進行維修。廚房和衞生間地面、管道滲漏______年保修期內，如因乙方的施工或所用材料的質量問題、造成廚房和衞生間地面、管道漏水，乙方將無償進行維修並滿足有關規範和標準。地面、牆面、天面抹灰層脱落______年保修期內，如因乙方的施工質量問題，造成地面、牆面、天面空鼓、開裂、大面積起砂，乙方將無償進行修補。管道堵塞______個月保修期內，如因乙方的施工質量問題，造成管道堵塞，乙方將無償進行維修。備註：_________________建設工程的保修期自竣工驗收合格之日起計算。

1.本合同雙方簽字後生效。

2.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。

甲方簽字：_________________

乙方簽字：_________________

簽約日期：______年_____月_______日

有關裝修合同範文 篇18

委託方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程項目： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：_________

2、店鋪規格：__________________________，總計：施工面積___ 平方米；

3、施工內容：詳見裝修施工圖。

4、委託方式：按圖紙包工不包料施工完成。

5、工期：20xx年8月7日 至20xx年8月10日，工期共四天

第二條：工程價款

工程價款（金額大寫）__________________元。待工程結束後一次性支付完畢。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可，由甲方負責採購，材料質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。乙方並提供三年的質量保修期。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

第四條：雙方責任

1、甲方責任：

（1）配合乙方及時供應所需施工材料，並免費提供施工所需水電；

（2）按時支付工程款；

（3）配合乙方現場施工工作。

2、乙方責任：

（1）按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工；

（2）施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用；

（3）負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負；

（4）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

（5）嚴格按照合同約定時間完成；

第五條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條： 爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

第七條： 合同生效

本合同雙方簽字後生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方（業主）：乙方：

身份證號：

身份證號：

地址：

地址：

郵政編碼：

郵政編碼：

工作單位：

有關裝修合同範文 篇19

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________________________

2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衞，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式：____________________________________________

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元; 2、人工費__________元;

3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元; 6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1. 甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

有關裝修合同範文 篇20

上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

法定代表人：_________

被上訴人（原審原告）：_________女士

地址：____市____區____街

原審被告：____A房地產開發有限公司

地址：____市____區____東路____號

法定代表人：

上訴請求：

1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委託購房及裝修諮詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

一、上訴人已經充分履行了委託合同項下的裝修諮詢義務，原審認定事實不清。

首先，上訴人委託合同項下義務為提供裝修諮詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同户型及各個類型的潛在客户羣，分別製作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集並附有各方案項下之圖紙，可以説，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修諮詢義務。

最後，至於裝修方案最終未能付諸實施，原因並不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

因此，上訴人已經充分履行了委託合同的裝修諮詢義務。

原審法院並未對上訴人充分履行裝修諮詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

二、委託購房及裝修諮詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，並導致了錯誤判決。

前已述之，上訴人充分履行裝修諮詢服務義務，那麼，根據合同法第405條“受託人完成委託事務的，委託人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修諮詢報酬。因此，委託購房及裝修諮詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委託人單方解除委託合同的前提。

反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修諮詢事項的委託關係的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委託人或者受託人可以隨時解除委託合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責於該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委託購房及裝修諮詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

此致

____市中級人民法院

上訴人：____置業顧問有限公司

（蓋章）

日期：20_________年_________月_________日

有關裝修合同範文 篇21

甲方：

乙方：

本合同由______（以下簡稱甲方）與____________（以下稱乙方），就乙方採購甲方的___________達成以下協議：

一、產品採購：乙方同意向甲方採購產品____________。

二、產品質量：甲方向乙方提供的產品質量，必須符合甲方的質量説明書，並經乙方驗收合格。乙方在收到產品的十日內向甲方出具產品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格説明，則視產品合格。

三、地板磚：60cm×60cm，25元/張×23000張=575000元木工板：2870×120元/張=344400元；油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元；合計：壹佰叁拾陸萬伍仟元整（1365000元）

四、貨款支付：乙方在收到甲方全部貨物後，向甲方支付_________%的貨款總額，於7月15日前支付完所有材料款。收款單位：______；開户行：______；賬號：____________

五、交貨時間：_____年___月__日前。

六、違約解決：

1、未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。

2、因執行本協議所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如協商不成，則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的，對雙方都有約束力。

七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、本合同用中文書就，並受中國法律約束。本合同一式四份，雙方各執二份。

甲方：乙方：

20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

有關裝修合同範文 篇22

家庭裝修合同的主要內容有哪些?

合同一般應該該包括：合同各方的名稱、工程概況、家庭業主(即裝修户)的職責、施工單位的職責、工期、質量及驗收、工程價款及結算、材料供應、安全生產和防火、資歷和違約責任、爭議或糾紛處理、其他約定合同附件説明等。這些部分對構成合同的完整性都是不可缺少的因素。

合同中誰是甲方，誰是乙方?

一般合同有發包方和承包方兩方，通過中介機構的需要增加第三方，一般稱為委託方。發包方就是家庭，一般以户主姓名作為發包方，又稱為甲方。承包方是進行工程施工的單位，如建築裝飾公司，又稱為乙方。無論是合同哪一方，都必須真實可靠，作為乙方和委託單位，還必須要有國家工商行政管理機構核發的營業執照。

合同中工程概況如何標明?

工程概況是合同中最重要的部分，它包括工程名稱、地點、承包範圍、承包方式、工期、質量和合同造價。家庭裝修工程可以有多種方式，如承包設計和施工、承攬施工和材料供應、承攬施工及部分材料的選購、甲方供料乙方只管施工、只承接部分工程的施工等，方式不同，各方的工作內容就不同。

應當注意，概況中的工期、質量和造價只是原則性的概括，其中工期只註明等級及執行標準，合同價款註明總額。具體説明在合同後面部分有專項説明。

如何明確合同雙方的職責?

1、 甲方：家庭業主作為房屋的主人和裝修後的使用者，在工程中主要承擔的工作包括：向施工單位提供住宅圖紙或做法説明，騰空房屋並拆除影響施工的障礙物，提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備;辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續;負責保護好各種設備、管線;做好現場保衞、消防、垃圾清理等工作，並承擔相應費用;確定駐工地代表，負責合同履行、質量監督，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜，確定委託單位等。

2、 乙方：乙方的工作就是要按甲方的要求進行進行的施工，具體包括擬定施工方案和進度計劃交甲方審定，嚴格按施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定、圖紙或做法説明進行施工;做好質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算;遵守政府有關部門對施工現場管理的規定，做好保衞、垃圾處理、消防等工作，處理好與周圍住户的關係;負責現場的成品保護，指派駐工地代表，負責合同履行，按要求保持，保量，按期完成施工任務。

合同中如何對材料供應做出規定?

合同中應註明：由甲方負責提供的材料，應是符合設計要求的合格產品，並應按時運到現場，如發生質量問題由甲方承擔責任甲方提供的材料，經乙方驗收後，由乙方負責保管，甲方支付保管費，如乙方保管不當造成損失，由乙方負責保管不當造成損失，由乙方提供的材料，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用;若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

合同中應如何規定工程質量驗收?

關於工程質量驗收，合同中應做出以下明確規定：

1、 雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的的檢查和驗收手續，如隔斷牆、封包管線等。甲方不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗，乙方應按要求複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用。由此造成的停工，可順延工期。若複驗不合格，費用由乙方承擔，工期也應順延。

2、 由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響的工程質量由甲方承擔返工費，工期相應順延;由乙方原因造成的質量事故返工費由乙方承擔，工期不順延。

3、 工程竣工後，甲方在接到乙方通知三日內組織驗收，辦理移交手續。未能在規定時間組織驗收，應及時通知乙方，並應承認接到乙方通知三日後的日期為竣工日期，承擔乙方的看管費用和相關費用。

什麼情況下工期可以順延?

合同中應當做出規定，發生以下情況，工期應相應順延：

1、 因甲方未按約定完成工作，影響工期。

2、 因設計變更影響工期。

3、 因非乙方原因造成的停水，停電，停氣及不可抗力因素影響，導致一週累計停工八小時。

如乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

如何簽訂房屋裝修合同：

1、合同主體要明晰

合同中應首先填寫甲方、乙方的名稱和聯繫方法。此處應注意一個細節，很多公司只蓋一個有公司名稱的章，您必須要求裝飾公司將內容填滿，並進行核對。您還應注意簽訂合同的裝修公司名稱，是否與合同最後蓋章的公司名稱一致。

如果不符，必須問明二者之間的關係，並在合同上註明。如此做的理由是一旦發生糾紛，一定要有裝修公司比較完整的法人登記情況，以備將來投訴或起訴，省去查詢的麻煩，而且能夠找到確切的責任承擔者。

2、工程監理人的確定。

合同中規定了可以實行工程監理，“工程監理”是指監理人受消費者即甲方的委託，對工程建設項目實施監督和管理的活動。“監理人”是指取得監理資格證書，具有法人資格的公司、監理事務所或單位。由此可以看出，作為工程監理人，其身份是獨立於裝修公司之外的。

有關裝修合同範文 篇23

發包方(甲方)：_________________________

承包方(乙方)：__________________________

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，結合裝飾裝修的市場狀況，經甲乙雙方認真協商一致，就__________________________裝飾裝修工程的有關事宜簽訂合同條款如下，雙方共同信守。

1、工程概況

（1）工程地點：____________________________________________________

（2）工程期限：____________________________________________________

（3）工程造價：(大寫)人民幣__________元整;(小寫)人民幣__________元整。

（4）承包方式：____________________________________________________

2、甲方的權利和義務

（1）甲方有權檢查、監督乙方的工程進度、工程質量、工程所用材料，工程竣工後對整個工程進行驗收。

（2）對不符合施工合同標準的材料、做工，甲方有權提出更換、整改、要求其退場等，其責任全部由乙方承擔。

（3）按合同約定及時支付工程款。

（4）負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收並履行驗收合格的書面依據。

（5）及時與乙方確認施工節點的詳細施工做法，以便於工程的結算。

（6）負責協調乙方現場施工有關事宜。施工範圍內所發生的水費、電費、電梯費。

3、乙方的權利和義務

（1）嚴格執行施工現場的有關規定，儘量避免噪音、灰塵等異味的污染。

（2）施工過程中，乙方施工人員發生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。

（3）工程由乙方負責採購的全部施工材料，應符合設計及國家環保標準。

（4）凡屬原建築存在的質量問題，乙方不承擔責任，但必須在施工前通知甲方採取措施。

（5）乙方施工所用的設備、材料及工具等由乙方自行保管，如發生丟失和損壞由乙方自行負責。

4、工程款支付方式

合同生效後，甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款：

首期款：簽訂合同後____日內，支付合同總額的______________%，計____________________元。

二期款：瓦工結束，木工進入現場日，支付合同總額的____________%計________________元。

工程竣工經雙方驗收合格後支付至工程結算總造價的________________%，計____________元整。

5、違約責任

合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經濟損失，均由責任方承擔責任，並賠償因此給對方所造成的一切經濟損失。

因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該對方應及時通知另一方辦理合同終止手續，並由責任方賠償守約方相應的經濟損失。

6、爭議的解決

本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

甲方(簽字)：____________________

乙方(簽字)：____________________

日期：___________年_______月________日

有關裝修合同範文 篇24

本合同雙方當事人:

發包方(以下簡稱甲方): 姓名(名稱) 住所 聯繫電話

承包方(以下簡稱乙方): 名稱

工程責任人 聯繫電話 根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議:

1工程地點

2工程承包方式:包工包料

3工程期限 ____天

開工日期 _____年 _____月 ______日

竣工日期 _____年 _____月 ______日

4 雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫) ___________元。首付 ， 第二次付 元。

5工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。 6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後，即填寫工程保修單。

7工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。

8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的損失。

9 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的損失。

10本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

11 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方:乙方:

有關裝修合同範文 篇25

委託方（甲方）：

承接方（乙方）：

本工程項目： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行店鋪裝潢。為保證本工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條：本工程概況

1、本工程地址：_________

2、店鋪規格：__________________________，總計：施工面積___ 平方米；

3、施工內容：詳見裝修施工圖。

4、委託方式：按圖紙包工不包料施工完成。

5、工期：20xx年8月7日 至20xx年8月10日，工期共四天

第二條：本工程價款

本工程價款（金額大寫）__________________元。待本工程結束後一次性支付完畢。

第三條：質量要求

1、本工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可，由甲方負責採購，材料質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

2、本工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。乙方並提供三年的質量保修期。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

第四條：雙方責任

1、甲方責任：

（1）配合乙方及時供應所需施工材料，並免費提供施工所需水電；

（2）按時支付本工程款；

（3）配合乙方現場施工工作。

2、乙方責任：

（1）按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工；

（2）施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用；

（3）負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負；

（4）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

（5）嚴格按照合同約定時間完成；

第五條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條： 爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響本工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

第七條： 合同生效

本合同雙方簽字後生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方（業主）： 乙方：

身份證號： 身份證號：

地址： 地址：

郵政編碼： 郵政編碼：

工作單位： 法人代表：