牌匾施工合同(精選3篇)
牌匾施工合同 篇1
甲方:_________________
乙方:_________________
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定,結合廣告裝飾業的特點,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
一、工程項目名稱:_________________
二、工程項目地點:_________________
三、工程期限:_________________自日起開工,至日
四、承包方式:_________________
五、乙方須按照甲方認可的施工圖施工,並接受甲方的質量監督。
六、水、電等由甲方免費提供。
七、乙方要按照操作規程施工,杜絕違章操作,確保人員安全,如因施工時失誤導致人員傷亡,甲方不承擔任何安全責任及連帶責任。
八、質量保修:_________________保修期為年,保修期為年,在保修期內出現質量問題由乙方承擔。如因不可抗拒因素造成損壞不在保修範圍之內,保修期自完工之日起計算。
九、合同總造價及付款方式:_________________工程總造價為元,預付款為,餘款在工程竣工後一次性付清。
十、爭議的解決辦法:_________________合同執行中發生爭議時雙方應本着友好的原則,平等協商解決,如協商不成時,向當地法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份甲龔盯奪故懿嘎額霜帆睛乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方:_________________乙方:_________________
簽字:_________________簽字:_________________
牌匾施工合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,乙方承攬甲方的製作安裝事宜達成如下一致協議。
第一條:質量及施工要求
1 材質:按甲方要求施工,所有材料直徑及材料壁厚必須經甲方同意後,方可進場(提供樣品),質量要求:嚴格按照合同規定製作安裝,甲方提供施工平面圖及剖面圖,(附件見後),按圖紙施工。 2 廣告牌的長度以實際施工尺寸計算。
3 圍牆廣告牌的製作費用按以下計算方法,實際施工總長度乘以單價,每米單價390元。
4 圍牆廣告牌安裝地點:範縣新區金堤路與龍泉路交叉口,(浙豫商貿城東面)
第二條 付款方式
1 工程施工完成驗收合格後,甲方支付合同總款的85%,餘款15%保修期滿三個月內付清,(工程款總價以實際施工總長度乘以每米單價)。
第三條: 施工期限 保修期限
1 自施工合同簽訂之日起至20xx年 月 日之前製作安裝完畢。 2 自驗收合格之日起,乙方承攬的現場圍牆廣告牌架質保期3個月。 3 在保修期內發現(發生)質量問題的,乙方在接到甲方通知後派
人檢查,確認有質量問題的應根據甲方要求進行更換維修,並承擔由此給甲方造成的經濟損失,三天內乙方不派人到場維修,甲方自行安排人員維修,並從乙方的保證金中扣除。
第四條: 雙方權利,義務
甲方
1 向乙方提供廣告牌安裝位置,
2 按本合同第二條規定結算廣告牌製作安裝費用。
乙方
1 按合同約定 日之前按甲方提供的安裝地點製作施工並安裝完畢。
2 嚴按照甲方確認的施工要求進行製作,安裝。
3 乙方在施工過程中確保安全施工,安全責任由乙方負責,(包括第三方人員的安全),與甲方無關,
4 施工過程中,外部人員阻止施工由乙方出面協調。
第五條:違約責任
1 施工圍牆廣告牌製作完成,所有權歸甲方所有,乙方應保證圍牆廣告牌的質量,結構牢固性,抗風能力等,如經甲方驗收達不到合同約定質量要求的,乙方必須無償返工。
2 任何一方無正當理由解除或擅自終止合同的,需支付對方合同總金額的20%的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 (蓋章) 乙方(蓋章)
授權代表(簽字) 授權代表(簽字)
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
牌匾施工合同 篇3
發建房主方(甲):________
身份證號碼:________
承攬建築方(乙):________
身份證號碼:________
甲方委託乙方承建農村居民住宅樓一幢(內牆粉刷、地磚、所有外牆三面牆磚;主體建築:一層架空,二層、三層現澆,屋架、構造柱以及圈樑現澆等。),為明確乙方在承攬建築甲方樓房的權利和義務,根據《中華人民合同法》、《中華人民建築法》等的有關規定,結合本工程具體情況,雙方本着平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則,現經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全:
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關,如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理,並支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築,承包範圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建築材料。
3、乙方儘量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的'圖紙施工,並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方砌築施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到要求,採用“三個一”砌築法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改後仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任,賠償相應的材料款和人工給甲方,在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成後,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,並由乙方承擔所需的人工及材料等費用,一併賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆築樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為________天,自________年________月________日起,個日曆天。附今年春節前,主體結構包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎圈樑澆築結束)後付元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格後付元,一年質保金元(竣工驗收滿一年後支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴重違約,甲方有權解除合同,辭退乙方,並只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款的辦法規定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方後,方可中止或解除合同,並由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當事人各執一份,公證一份;
2、本合同自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗收合格後,甲方付清工錢完畢後,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):________乙方簽字(蓋章):________見證方簽字(蓋章):________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
-
監控施工合同十篇
監控施工合同篇1甲方:____________乙方:_____________依照《中華人民共和國民法典》,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲乙雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立合同。一、工程概況1、工程名稱:_____________;2、工程地點:_____________;3、工程範圍:_____________;4...
-
上海市家庭居室裝飾裝修施工合同十篇
上海市家庭居室裝飾裝修施工合同篇1發包方(簡稱甲方)_______________承包方(簡稱乙方)_______________根據《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室...
-
港口工程施工招標書(精選3篇)
港口工程施工招標書篇1編號:____________港口工程施工招標文件工程名稱:____________招標單位:____________________年____月____日目錄第一卷第一章投標邀請書第二章投標須知第三章合同協議書第四章合同通用條款第五章合同專用條款第二卷第六章技術規格書第三卷...
-
工程施工安全合同十篇
工程施工安全合同篇1為在施工合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(全稱)(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產合同:一、甲方職責1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合同中...