標準建設施工合同(精選17篇)
標準建設施工合同 篇1
發包方: (以下簡稱甲方) 承包方:(以下簡稱乙方) 經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委託乙方進行福星家園臨時圍牆工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本合同:
一、 工程範圍及內容:
1、 乙方承建甲方位於____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍牆工程;
2、 該圍牆的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由於本地塊地質原因,乙方必須對圍牆基礎進行處理,以保證圍牆的安全建設和使用;
4、 該磚砌圍牆的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地樑,牆體為240牆。牆身高度為500,牆柱高度為2200,每約4100為一跨牆,圍牆及柱全採用水泥砂漿面層。
二、 工程質量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工;
3、 乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
三、 工期: 嚴格按照現場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術力量確保業主、監理以及總承包合同條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付:
1、工程價款: A: 本合同所承包的磚砌圍牆,單價為300元
(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為
3.6萬元左右; B: 本合同所承包的磚砌圍牆上鐵藝欄杆(高度
1.7),單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右; C:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍牆(高度2),單價為120元 ,暫定總長100 ,工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含税金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格後____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩餘5%在保修期________年滿後1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任,其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應採取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務
1、甲方按照合同的約定提供施工條件並及時支付工程款項;
2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,並提出整改的權利;
3、做好各工序的統籌安排,解決徵地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,並辦好籤證。
六、乙方責任、權利、義務
1、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫;
2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發生安全施工,由乙方付全責。
七、本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。本合同在執行中發生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章後生效,同時具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結束後自行廢除。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
標準建設施工合同 篇2
標準_____合同樣本
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方) 身份證:
為了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本着平等自願的原則,乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協議,共同遵照執行:
一、工程地點:
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容:
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及税費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬於學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方計算,施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及税費等費用),其餘部分所有材質由乙方提供,價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及税費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求:
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完後操場無_____小窪,平整後的操場中無剩餘的土方,石方堆積,經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛:
1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。
五、工程造價:
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間:________年____月____日。
七、付款方式:
乙方工程完工後,經甲乙雙方驗收合格後,乙方出具正規税務發票,甲方到會計核算中心報賬後,一次性支付給乙方。
八、安全施工:
乙方在組織施工過程中,應注意施工安全,杜絕安全事故的發生,則出現的一切安全安全事故,造成的人員傷亡,帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任:
甲乙雙方若有違約,雙方共同協商妥善解決,若爭執不下,按照相關法律程序進行解決。
十、其它:
1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
標準建設施工合同 篇3
甲方:住址:
身份證號:電話:
乙方:住址:
身份證號:電話:
甲方將位於小池鎮虞菜園村一組自住用房的建設施工工程承包給乙方施工,經雙方協商同意,就該建房的工程施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式,為乙包工包料。乙方負責出建設並自行解決建設施工所需要的土工、木工、鋼構工、混凝土工的所有設備、建房所用的原材料,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。
二、被建房屋的正層建築面積為每層500元每平方米計算;陽台按500元每平方米以實際面積計算成本。根據建築規範,樓頂炮樓按投影全面積計算。備註:本次承包的內容包括:所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(樑、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的牆體都必須粉刷)、外窗工程(外牆對應的所有外窗都包含在乙方的合同範圍內,窗按堅美牌材料定做,室內地坪由乙方完成,費用已包含在總價裏,不需要甲方承擔其費用。
發包方:_____(以下簡稱"甲方")與承包方:_____(以下簡稱"乙方")為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,並遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱"該房屋")。該房屋竣工驗收合格,並已交付使用。
第二條 甲方委託乙方施工,使房屋安全、衞生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悦。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衞,建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衞,施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件
(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法説明如下(不夠可附頁):
(一)廳:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(四)衞:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有説明的,依作為本合同附件
(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件
(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件
(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件
(五)的《人工費報價單》。
第八條 至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第九條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、税金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委託價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:
(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換後的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認後生效。
第十四條 至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用
第十五條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、税金_____、其他費用_____元。
第十六條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現場,乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場,經乙方驗收後發生損壞的,乙方應當賠償。
第十七條 甲方提供的材料和設備,均應用於本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十八條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂後,開工前二至五日,甲方支付相當於總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日後的三日內,甲方支付相當於總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收後三日內,甲方支付相當於總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十九條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第二十條 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
第二十一條 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十二條 工程竣工,甲方驗收後對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委託第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據,按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十三條 本工程於_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十四條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十五條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十六條 工程執行08-62-97《住宅建築工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十七條 施工期間,甲方及其代表有權在現場查看、瞭解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十八條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法説明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。
第二十九條 施工期間,甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件
(六)的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規定處理。
第三十條 乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或實施其他影響建築結構,危害使用安全,和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見。
第三十一條 乙方應當遵守施工安全操作規程,採取必要的安全防護和消防措施,保證作業人員安全,避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規定,造成損失的,應當賠償。
第三十二條 施工中,不得侵佔公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定,引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。
第三十三條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值,以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十四條 隱蔽工程完工後,乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應當通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收,可能導致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應當接受驗收結果。甲方事後要求複驗的,乙方應當按要求辦理複驗,複驗合格的,複驗、返工費用由甲方承擔,工期予以順延。
第三十五條 工程竣工後,乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收,甲方應自接到通知後七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署作為本合同附件
(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件
(八)的《工程結算單》。
乙方應當出具作為本合同附件
(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的,應當及時通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認原竣工日期。
第三十六條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的,不得因甲方已經或未按照本合同
第三十三條、第三十四條的規定驗收,免除賠償責任。
第十章 保修
第三十七條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章 違約責任
第三十八條 甲方違反本合同第十七條第一款的規定,每逾期1日,應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十九條 乙方違反本合同第二十二條的規定,每逾期一日,應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第四十條 乙方違反本合同
第二十五條、第二十七條的規定,甲方有權解除本合同,並要求乙方賠償損失。
第四十一條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規定,甲方有權要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應當賠償。
第四十二條 甲方違反第三十四條第二款的規定,造成乙方損失的,甲方應當賠償。
第四十三條 本合同生效後,任何一方要求終止合同的,經結算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當於工程總價款10%的違約金後,本合同終止。
第十二章 其他
第四十四條 雙方因履行本合同發生爭議,協商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第四十五條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
甲方:_____乙方:_____
身份證號碼:_____法定代表人:_____
委託代理人:_____委託代理人:_____
身份證號碼:_____身份證號碼:_____
地址:_____地址:_____
電話:_____電話:_____
郵編:_____郵編:_____
日期:_____年_____月_____日
標準建設施工合同 篇4
建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不瞭解,導致簽訂的合同屬於無效合同,那麼建設工程施工合同無效的法律後果由哪些呢請閲讀下面的文章進行了解。
依據我國現行法律規定,合同被確認無效後,將導致合同自始無效,合同關係不再存在,當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務,不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工合同無效的法律後果也不例外,但由於其標的特殊性,其無效的處理與普通無效合同有着很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效合同複雜。
一、建設工程施工合同訂立後尚未履行前被確認無效的後果。
尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同,雙方當事人均不得再繼續履行。這時,合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外,還要承擔無過錯方的實際損失。
二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。
於建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區分不同的情況處理。
第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的,應按照一般無效合同的處理原則,已經完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。
第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計劃,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定:"建設工程施工合同解除後,已經完成的建設工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致合同無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。
三、建設工程施工合同已履行完畢後被確認無效的後果。
按照最高院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。
第一,建設工程施工合同已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收合格的,建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。
第二,建設工程施工合同已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修後建設工程經竣工驗收合格的,建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裏的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效後的後續費用,如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。
標準建設施工合同 篇5
甲方:__________
乙方:__________
本履約保證金由合同雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第一條 鑑於甲方與乙方於簽署了施工合同,乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下,為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。
第三條 保證金額
乙方應當按照中標合同總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金佔用費。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。
第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的合同履行情況,按照合同相關約定退還保證金給乙方。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
時間:__________
標準建設施工合同 篇6
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設合同,現經雙方協商同意,合同於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協議:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章後生效,協議協議一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
標準建設施工合同 篇7
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經協商一致,簽訂本合同。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號:
1.3.工程建設地點:
1.4.總建築面積:
1.5.建築類型:□住宅
1.6.工程總投資:
1.7.勘察單位:
1.8.設計單位:□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元,其中,建安費:
2.審查對象
3.審查內容
3.1.是否符合工程建設強制性標準。
3.2.地基基礎和主體結構的安全性。
3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
4.審查依據
4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。
4.2.項目相關的審批文件,徵詢、諮詢意見。
4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據甲方的建設計劃,本工程按以下方式進行審查:
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知後,應在___個工作日內完成相應的審查工作,向甲方出具審查合格書等有關材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。
6.審查結果
6.1.審查合格的:
6.1.1.乙方應及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的:
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見,並報有關部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改,並及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為:
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》後,付清審查總費用。
7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的,不另計費用。
8.甲方權利和義務
8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料,並對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。
8.3.安排專人與乙方聯繫,協調處理與施工圖審查工作有關事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的,可報有關部門申請複審。
9.乙方權利和義務
9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。
9.2.保證審查質量,確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。
9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則,甲方可解除本合同,乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責任
10.1甲方違反本合同約定,應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的,每延誤一天,應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設計文件經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的,乙方應予賠償。
11.其他
11.1.未經相對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。
11.2.因本合同所生爭議,由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的,以本合同為準。本合同一式肆份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準建設施工合同 篇8
尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見:
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議,將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日,付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避税考慮,提出簽署三方協議,由各供貨商向其開具增值税發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,合同金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定,原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行,那麼,即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定,那麼,有關卸船能力沒有達到合同約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、共計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值税發票方可付款來搪塞,在原告闡明合同約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元,上述6個合同增加的工程款共計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,説明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移佔有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、共計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值税發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值税發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家税務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
標準建設施工合同 篇9
發包人: (簡稱甲方)
承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,根據託縣地區實際情況,雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議:
一、 工程概況
工程名稱:政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點:託縣政協辦公樓
工程內容:樓內牆面,天棚刮膩;鋼窗維護刷漆,辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衞生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、合同工期
開 工 日 期: 20xx 年 09 月 01 日
計劃竣工日期: 20xx 年 12 月 01 日
預計合同工期:90天
三、承包方式和合同價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)合同價款:根據甲方現場工程量預估和定額預算,預付30%工程款,待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容:根據甲方按需求現場指定位置項目施工,最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任:
依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任:
1、 按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理,安全管理,文明施工管理,創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針,嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》,嚴格執行建築工程強制性標準,工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度,未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關,應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料,水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後,按工程進度付工程總造價的30%,工程竣工驗收合格 ,並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工,全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工,乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工,不能按時交工,工期順延,情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項:
甲方:
法人代表:(簽章)
乙方:
代表人:(簽章)
年月日:
標準建設施工合同 篇10
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批准文號:________________________
資金來源:_______________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍:_______________________
第三條 合同工期
開工日期:_______________________
竣工日期:_______________________
合同工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準:_______________________
第五條 合同價款
金額(大寫):___________元(人民幣)¥:__________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規範及有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________
本合同雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________
住 所:_______________________ 住 所:_______________________
法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________
委託代表人:_______________________ 委託代表人:_______________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
開 户 銀 行:_______________________ 開 户 銀 行:_______________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________
標準建設施工合同 篇11
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本項目的具體情況,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條概況
1、項目名稱:_________________
2、項目地點:_________________
3、項目內容:_________________綜合佈線系統施工和測試,輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本項目的施工期限為合同簽訂後的個工作日。
2、遇到下列情況之一者,經甲方審核批准後,工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,並經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。
2、項目總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件,項目最後造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
標準建設施工合同 篇12
甲方(發包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
乙方(承包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.
第一條工程概況
1.工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包範圍:
2.開工日期:
竣工日期:
總日曆日期:
3.質量等級:
4.合同價款:
第二條合同文件及解釋順序.
第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.
1.合同語言:
2.適用法律法規:
3.適用標準,規範:
第四條圖紙.
1.圖紙提供日期:
2.圖紙提供套:
3.圖紙特殊保密要求和費用:
第五條甲方駐工地代表.
1.甲方駐工地代表及委派人員名單:
2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):
第六條乙方駐工地代表.
第七條甲方工作.
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:
2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:
3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:
4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:
5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:
6.水準點與座標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖紙和設計交底的時間:
8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
第八條乙方工作.
1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:
2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數:
3.施工防護工作的要求:
4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:
5.對施工現場交通和噪音的要求:
6.成品保護的要求:
7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
8.施工場地整潔衞生的要求:
第九條進度計劃.
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:
2.甲方代表批准的時間
第十條延期開工.
第十一條暫停施工.
第十二條工期延誤.
第十三條工期提前.
第十四條檢查和返工.
第十五條工程質量等級.
1.工程質量等級要求的經濟支出:
2.質量評定仲裁部門名稱:
第十六條隱蔽工程,中間驗收.
中間驗收部位和時間:
第十七條試車.
第十八條驗收和重新檢驗.
第十九條合同價款的調整.
1.調整的條件:
2.調整的方式:
第二十條工程預付款.
1.預付工程款總金額:
2.預付時間和比例:
3.扣回時間和比例:
4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:
第二十一條工程量的核實確認.
乙方提交工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款支付.
1.工程款支付方式:
2.工程款支付金額和時間:
3.甲方違約的責任:
第二十三條甲方供應材料設備.
甲方供應材料,設備的要求(附清單):
第二十四條乙方採購材料設備.
第二十五條設計變更.
第二十六條確定變更價款.
第二十七條竣工驗收.
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:
2.乙方提交竣工圖的時間和份數:
第二十八條竣工結算.
1.結算方式:
2.乙方提交結算報告的時間:
3.甲方批准結算報告的時間:
4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
5.甲方違約的責任:
第二十九條保修.
1.保修內容,範圍:
2.保修期限:
3.保脩金額和支付方法:
4.保脩金利率:
第三十條爭議.
1.爭議的解決程序:
2.爭議解決方式:
第三十一條違約.
1.違約的處理:
2.違約金的數額:
標準建設施工合同 篇13
甲方: 乙方: 根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建築分包工程外牆瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注:進場時間聽甲方通知)。
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 技術要求:依據甲方對乙方技術交底進行施工,外牆採用
西瓦,甲方應安排質檢人員進行質量抽查,達到驗收合格,乙方可繼續施工,對出現問題,乙方應及時進行整改。施工驗收合格為:《建設工程質量檢驗規定》及《建築裝飾工程驗收規範》。
四、 承包方式合同價格: 本工程由甲方提供材料及外牆瓦,乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外牆瓦人工費按實際鋪貼面積計算,計 元平方米。
四、承包範圍:
1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責:(如:切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找藉口退場,工程款按已完成工程量的50%計算。
3、在乙方施工過程中要保質,保量、保安全,要服從甲方管理人員的安排。
4、材料搬運由乙方負責。
五、付款方式: 乙方施工完成一棟外牆瓦後,鋪
第二棟時,待甲方、施工員,驗收
第一棟瓦面合格後,付
第一棟瓦面的總面積造價80%,待公司全部工程完工後,全部工程驗收合格後____日之內,將剩餘的工程款全部付清給乙方。
六、工期要求:每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。
七、雙方遵守責任:
(一)甲方責任:
1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、手推車。
2、按合同約定支付分包工程款。
3、甲方給乙方提供住宿及水電。
(二)乙方責任:
1、乙方提供工人的安全用具,如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準,確保驗收達到合格工程。
2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期,產生的後果由乙方負責。
3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場,若喝酒後上班,被公司項目部發現,發款從工程款裏直接開單扣除。
4、乙方必須安全生產,服從項目部的指揮及安排去施工,乙方在施工工程中,出現返工事件由乙方自付。
八、違約責任: 甲、乙雙方必須覆約雙方的責任,並按合同約定的相關條款進行施工。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字或蓋章生效。
十、如乙方質量不達標,人力跟不上,管理跟不上,甲方有權單方解除合同,結算方式按合同《
四、2》條執行。 甲方簽字: 乙方簽字: 簽訂日期:________年____月____日
標準建設施工合同 篇14
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包範圍
三、合同工期
計劃開工日期:暫定 年 月 日,計劃竣工日期 年 月 ,合同
工期
( )日曆天
四、質量標準
工程質量標準:合格。
五、合同價款
金額:(大寫) 元(人民幣)¥ 元
六、組成合同的文件:組成合同的文件:
(1) 合同協議書
(2) 中標通知書
(3) 投標文件
(4) 招標文件的澄清和補遺
(5) 招標文件
(6) 本合同專用條款
(7) 本合同通用條款
(8) 標準、規範及有關技術文件
(9) 圖紙
(10) 工程量報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同《本協議書中有關詞語含義與本合同《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 日後生效。
發包方(公章): 承包方(公章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開户銀行: 開户銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼
B、通用條款 通用條款
按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略,如投標人要求可提供)
C、專用條款 專用條款
標準建設施工合同 篇15
發 包 方: 某房地產開發有限公司
承 包 方: 某有限責任公司
工程地點:
工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保温分項工程
承包方式: 包工包料
質量等級(合格): 合格
工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整
外牆保温工程施工合同協議條款
發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)
承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 某住宅小區
1.2 工程地址: 民族東路北段
1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保温
二、工程承包範圍及方式
2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,
2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保温部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。
③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)。
④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)
⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式: 乙方包工包料。
2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料説明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保温建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。
第三條 合同工期
3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。
3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。
3.2 竣工日期: 10月26日之前。
第四條 工程質量
4.1 工程質量標準: 合格
第五條 合同價款
5.1 合同單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。
5.2 合同總價款:保温工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保温層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。
第六條 付款方式及結算
6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工
驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。
6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。
第七條 發包人責任
7.1 發包人根據合同要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。
7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保温施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按合同規定辦理有關結算。
7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責任
8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術説明,進行外牆保温工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保温施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.
8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪
音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衞消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衞衞生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保温施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。
8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼網格布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。
8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。
8.13承包人所施工的外牆保温工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失
第九條 工期順延
9.1 發包方在合同規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保温施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。
9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業時對外牆保温破壞而進行有償修復時。與保温作業面交接的其他工種操作影響保温收口時,工期相應延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責任
11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。
對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。
11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 合同糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解
2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本合同簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。
第十四條 補充條款:
本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發包方 (章) 承包方 (章
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
標準建設施工合同 篇16
甲方:_____________________乙方:_____________________
地址:_____________________地址:_____________________
電話:_____________________電話:_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;台數:_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______。
評價點位置:__________________________________________
所屬區域:____________________________________________
噪聲標準:白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為:________________
付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本着保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
簽訂時間:______年______月____日
基礎建設施工合同範本二建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)
法定代表人:_____法定代表人:______
地址:________地址:_________
開户銀行:______開户銀行:_______
帳號:________帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
標準建設施工合同 篇17
發包人:______________
承包人:______________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建築施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱:______________
2、工程地址:______________
3、建築面積:______________
4、結構類型:_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。
5、設計單位:______________
6、監理單位:______________
二.工程內容及承包範圍
1、外牆面磚改為外牆漆
2、客廳推拉門取消
3、本工程為滿七層,結構找坡
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、外牆_____深灰色柵格取消6、廚房與陽台之間門帶窗(mc-2324)取消,陽台改為封閉式廚房。
7、其餘均按原圖施工
三、合同工期(本協議中所列日期均為日曆天數記)
1、開、竣工日期
1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式本工程按建築面積一次性包乾,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預製板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預製板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其餘款待工程驗收合格後一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保脩金,等到保質、保修期到後一次性付清。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
開户銀行:_________________開户銀行:_________________
銀行賬號:_________________銀行賬號:_________________
簽定合同代表:_________________簽定合同代表:_________________
________年____月____日________年____月____日
-
在建房施工合同(精選27篇)
在建房施工合同篇1甲方(房主人)乙方(承包人)甲乙雙方在平等自願的原則上,根據有關法律法規,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議,為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同規定,希望雙方嚴格執行,共同遵守。一、建築工程概...
-
安裝工程施工合同十一篇
安裝工程施工合同篇1甲方:______乙方:______於_________年_________月_________日,甲方_________與乙方_________,簽訂安裝_________的項目合同。1.安裝工程名稱:_________。2.工程地點:甲方_________。3.工程範圍:本合同所附圖紙及估價單。4.完工期限:本安裝工程將配...
-
砼單項工程承包施工合同(精選27篇)
砼單項工程承包施工合同篇1發包方(以下簡稱甲方):_________承包方(以下簡稱乙方):_________甲方承建的_________地塊0.000以下砼單項工程,於________年____月____日,由甲方發包給乙方採用包工方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,本着互相協助及分工負責等原則,根...
-
2024年房屋維修施工合同範文(精選3篇)
2024年房屋維修施工合同範文篇1甲方:_______________________乙方:_______________________經甲、乙雙方在同等,自願,協商1致的基礎上達成1致意見,並簽訂如下協定,確保雙方共同遵照執行:1、維修標準及請求一、乙方自願選擇房屋維修並與甲方簽訂本合同。二、維修房屋必...