建設工程二審上訴狀（精選16篇）

建設工程二審上訴狀 篇1

上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

法定代表人：_________________

被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

法定代表人：_________________

上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

上訴請求

1、請求撤銷一審判決，依法改判;

2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

事實和理由

_____________

綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

此致

__________市中級人民法院

上訴人：______________

20__________年__________月__________日

建設工程二審上訴狀 篇2

甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)　　乙方：(同上) (承包方)　　甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。　　

第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的範圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)　　

第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用於涉外方面的)　　

第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)　　

第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)　　

第五條 甲乙雙方的基礎工作　　

第六條 工程進度計劃　　

第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)　　

第八條 人事同價款及其調整　　

第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間　　

第十條 工程驗收　　

第十一條 決算　　

第十二條 保修　　

第十三條 爭議處理　　

第十四條 違約責任　　

第十五條 雙方約定的其他內容　　

第十六條 本合同一式__份，當事人各執__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。　　發包方單位名稱(章)：

承包方單位名稱(章)：　　單位地址：

單位地址：　　法定代表人：

法定代表人：　　委託代理人：

委託代理人：　　電話：

電話：________年____月____日________年____月____日　　開户銀行賬號：

開户銀行賬號

建設工程二審上訴狀 篇3

建設單位：(以下簡稱甲方)

建築單位： (以下簡稱乙方)

經雙方協商就馬集中學 工程問題簽訂如下合同：

一、工程地點：馬集中學

二、工程名稱：

三、承包方式：

四、開工日期：

五、竣工日期：

六、工程造價：

七、支付辦法：竣工驗收合格後全部付清。

八、甲乙雙方職責

(一)甲方

1、現場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現場平整。

2、協助乙方疏通當地有關關係。

3、確保資金按進度到位。

(二)乙方

1、按甲方要求施工，確保工程質量。

2、確保工期，工期為 天。

3、教育職工文明施工。

4、做好安全生產，安全事故由乙方自行負責。

九、其他未盡事宜，雙方協商後，以補辦的文字手續為準，其補充的條款具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇4

甲方：____________

乙方：____________

1、工程名稱：____________

2、工程地點：____________

3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準

4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)

5、承包內容：木模全部工程量及內外腳手架，含張設安全網、鋪設竹簙

6、承包範圍：圖紙範圍內所有有關木工模板制安分項工程的工作內容，直至竣工清理結束。具體承包內容包括：模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設及加固;模板限位及拆除;

每道工序(模板內外、施工縫等)施工前後的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗後跑模砼打鑿、磨光;穿牆螺桿起回絲;模板塗刷脱模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈樑、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。

9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建築面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建築面積23元計算(包含人工、材料)。

二、雙方的責任和義務

(一)甲方的責任和義務

1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監控管理，現甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協調建設方的關係。

2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審，並協助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續。

3、協助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協調工作。

4、在施工過程中，甲方有權對乙方施工全過程進行監督管理，在施工過程中依照甲方的管理規定進行項目管理，甲方有權對乙方違規行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。

5、如乙方違背合同施工，不能適應本工程該工種的承包，甲方有權責令乙方返工、整改，直至甲方有權單方面終止本合同，有權及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。

(二)乙方的責任和義務

1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。

2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款，執行來自建設方及甲方的指令。

3、乙方在充分了解該工程項目後，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執行並完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，並承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。

4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務，若在合同約定的工期內不能完成施工任務的，承擔相應的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。

5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，並將身份證交由甲方複印備案，以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。

6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配，由於乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。

甲方：____________

乙方：____________

籤於：____________

建設工程二審上訴狀 篇5

甲方：(以下簡稱甲方)　　乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：　　

一、 工程概況及承包方式　　

1、 工程名稱：　　

2、 工程地點：　　

3、 工程承包方式：包工包料　　

4、 工程概況：建築面積平方米。　　

二、 工程裝修內容　　綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程　　

三、 工程造價　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;　　工程造價為： 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)　　

四、 工程期限　　工程開工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日　　

五、 質量要求　　按國家建設部行業標準G7391《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。　　

六、 付款方式　　

1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

4、乙方剩餘工程款作為質保金 內付清。　　

七、雙方責任　　

1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。　　

2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。　　

八、其它事宜　　經甲乙雙方商定做出如下協議：　　

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。　　

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)　　

3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。　　

4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。　　

5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。　　

6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱　　(蓋) (蓋)　　法人代表： 法人代表：　　委託代理人： 委託代理人：________年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇6

_________________________(以下簡稱甲方)

__________________________(以下簡稱乙方)

乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：

一、工程量：__________________________。

二、工程要求：_________________________。

三、甲方責任範圍：___________________________。

四、乙方責任範圍：___________________________。

五、技術要求：___________________________。

六、工期、驗收程序及質保期：

1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。

2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。

3、質保期：質保期_____年，驗收合格後付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

七、其它要求：

1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。

2、施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。

3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。

4、未盡事宜雙方協商解決。

5、本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：___________________________

乙方：___________________________

日期：____年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇7

甲方(供方)：　　乙方(需方)：　　甲、乙雙方本着《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：　　

一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品：　　注：　　

1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算　　

2、以上價格不含税，　　

3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、　　

二、質量檢驗：　　

1.質量標準：按國家有關規定標準驗收　　

2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。　　

3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，並符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。　　

三、付款方式：　　本合同簽訂後，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金後開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清餘款元，貨從中山發出，天內到達上海。　　

四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：　　

1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地　　

2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達　　

3.交貨地點：　　

五、產品接收及檢驗：　　貨到達指定地點後，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委託書)負責點數、驗貨，並簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客户確定的樣板型號標準驗收。)　　

六、對產品提出異議的時間和辦法：　　乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應於____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工後，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!　　

七、違約責任　　

1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，並承擔因此所造成的損失;　　

2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;　　

3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，並承擔因此所造成的損失;　　

八、其他條件　　

1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定後進行。　　

2.本合同雙方簽字後生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。　　

3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。　　

4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。　　甲方(簽名)：　　乙方(簽名)：　　地址：　　地址：

建設工程二審上訴狀 篇8

甲方(供方)____市設備有限公司　　乙方(需方)：哈爾濱(法人代表)　　甲、乙雙方本着《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：　　

一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品：　　注：

1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算　　

2、以上價格不含税，　　

3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、　　

二、質量檢驗：　　

1.質量標準：按國家有關規定標準驗收　　

2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。　　

3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，並符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。　　

三、付款方式：　　本合同簽訂後，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金後開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清餘款元，貨從中山發出，天內到達上海。　　

四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：　　

1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地　　

2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達上海　　

3.交貨地點：上海　　

五、產品接收及檢驗：貨到達指定地點後，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委託書)負責點數、驗貨，並簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客户確定的樣板型號標準驗收。)　　

六、對產品提出異議的時間和辦法：　　乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應於____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工後，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!　　

七、違約責任　　

1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，並承擔因此所造成的損失;　　

2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;　　

3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，並承擔因此所造成的損失;　　

九、其他條件　　

1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定後進行。　　

2.本合同雙方簽字後生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。　　

3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。　　

4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。　　甲方(簽名)：乙方(簽名)：　　地址地址：____日期日期

建設工程二審上訴狀 篇9

委 託 方：____________________________________

地 址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

承 包 方：____________________________________

地 址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

經雙方協商，由委託方委託承包方承擔________ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

第一條 委託方在合同簽訂之日起________ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，並對資料的準確性負責。

1.提供數據、資料的內容如下：________ .

2.在合同期內，委託方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

第二條 承包方應在________ 年________ 月________ 日以前，向委託方提交本合同工程的可行性報告，並對此承擔責任。可行性報告內容應包括：

1.經濟評價指標：

(1)投資內部收益率：________________.

(2)投資回收期：____________________.

2.貸款償還能力分析：____________ .

3.外匯償還能力分析：____________ .

4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：________ .

5.結論：____________________________ .承包方應向委託方提交可行性報告________ 份。

委託方如在合同期間對________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

第三條 費用支付條款

1.本工程的可行性研究費為人民幣________________元整。於合同生效之日，委託方應向承包方付給上述金額的20%的定金。餘下金額於合同期滿時全部付清。

2.委託方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

第四條 違約罰金

1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的__%，作為違約罰金。

2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤系承包方造成者，應扣除其所應得費用的10%～30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

3.因委託方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

4.委託方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的__%計算。

第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

第六條 本合同正本一式二份，雙方各執一份。合同副本一式____份，送____各一份備案。

委託方：________ (蓋章)

負責人：________ ____年____月____日

承包方：________ (蓋章)

負責人：________ ____年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇10

甲方____________________ 代表人__________________________　　乙方____________________ 代表人__________________________　　依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：　　

一、工程概況　　

1、 工程地點______________。　　

2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。　　

3、 承包方式：雙方商定採取下列____種方式。　　

（1）包工包料;　　

（2）包工、包部分材料；　　

（3）包工不包料。　　

4、 工程期限及保修期：　　工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。　　保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，並由乙方開具工程保修單。　　

5、 合同價款及付款方式：　　本合同總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，　　合同生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________　　支付時間_________________________________　　支付金額_________________________________　　開工前三天　　支付（合同總價60%）___________元　　________年____月____日　　支付（合同總價35%）___________元　　雙方驗收合格　　支付（合同總價5% ）___________元　　工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算單，並將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，並在簽字同時結清工程餘款，工程發票（合同總價）中所應繳納的税金由甲方承擔。　　

二、雙方應盡的責任及義務　　甲方：　　

1、 開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆，遮蓋，採取保護措施；　　

2、 提供施工期間的水源、電源，並承擔相應費用；　　

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關係；　　

4、 不得變動建築主體或者承重結構，如確需折改原建築結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；　　

5、 協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用；　　

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督；　　

7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。　　乙方：　　

1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；　　

2、 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；　　

3、 負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應儘快負責修復；　　

4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，儘量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工後負責清掃施工現場。　　

三、工程變更　　

1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯繫，並簽訂書面變更協議後，方能進行該項目的施工。　　

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。　　

四、材料、設備的供應　　

1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，並應按施工進度計劃及時供應到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責保管，並收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。　　

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。　　

3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可後再行使用。　　

4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其後和損失均由乙方承擔。　　

五、質量標準及驗收　　

1、 本工程質量標準按年____月____日發佈的____省《住宅裝飾質量標準》執行。　　

2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字後，結清工程餘款，工程保修單即行生效　　

3、 如未經驗收，甲方自行搬入傢俱或居住，則視為驗收合格。　　

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。　　

5、 室內環境質量　　乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發佈實施）的建築裝飾材料。工程完工後，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發佈實施的`“民用建築工程室內環境污染控制規範”，進行室內環境的檢測，並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。　　

6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，並另籤補充合同。　　

六、工期延誤　　

1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：　　

（1） 工程量變化和設計變更；　　

（2） 不可抗力；　　

（3） 甲方同意工期順延的其他情況。　　

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。　　

3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。　　

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。　　

七、工程監理　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。　　

八、違約責任　　

1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠給對方造成的直接經濟損失。　　

2、 合同生效後，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。　　

3、 甲方責任：　　

（1） 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。　　

（2） 由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。　　

（3） 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。　　

（4） 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。　　

（5） 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建築結構設備管線，乙方有權拒絕施工。　　

4、 乙方責任　　

（1） 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。　　

（2） 乙方擅自折改原有建築結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。　　

（3） 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。　　

（4） 由於乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。　　

九、合同爭議的解決方式　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。　　

十、其它約定事項　　

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委託乙方負責，其費用由甲方負責。　　

2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好後交付甲方使用。　　十

一、附則　　

1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。　　

2、 本合同（包括附表）經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。　　

3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。　　

4、 本合同簽訂後工程不得非法轉包。　　

5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。　　甲方：________________

乙方：_________________　　代表人（簽章）：______

法定代表人（蓋章）：___

經辦人：_________　　電話或手機:___________

電話或手機:____________　　________年____月____日 ________年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇11

訂立合同雙方：　　＿＿省＿＿縣＿＿（單位），以下簡稱委託方；　　＿＿省＿＿設計院，以下簡稱承包方。　　經雙方協商，由委託方委託承包方承擔＿＿工程的可行性研究，特訂立本合同。　　

第一條　委託方在合同簽訂之日起＿＿天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，並對資料的準確性負責。　　1.提供數據、資料的內容如下：＿＿（略）。　　2.在合同期內，委託方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。　　

第二條　承包方應在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委託方提交本合同工程的可行性報告，並對此承擔責任，可行性報告內容應包括：　　1.經營評價指標：　　（1）投資內部收益率：＿＿＿＿。　　（2）投資回收期：＿＿＿＿。　　2.貸款償還能力分析：＿＿＿＿。　　3.外匯償還能力分析：＿＿＿＿。　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：＿＿＿＿。　　5.結論：＿＿＿＿。　　承包方應向委託方提交可行性報告＿＿＿＿份。　　委託方如在合同期間對＿＿＿＿工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。　　

第三條　費用支付條款　　1.本工程的可行性研究費為人民幣＿＿＿＿元整。於合同生效之日，委託方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下餘金額於合同期滿時全部付清。　　2.委託方中止合同時，無權要求承包方退還定金。　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。　　

第四條　違約罰金　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10－30％，視錯誤性質嚴重程度而定。　　3.因委託方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。　　4.委託方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。　　

第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。　　

第六條　本合同正本一式＿＿份，雙方各執一份。合同副本一式＿＿份，送＿＿各一份備案。　　委託方：＿＿＿＿（蓋章）　　地址：＿＿＿＿　　負責人：＿＿＿＿（簽名）　　聯繫人：＿＿＿＿（簽名）　　開户銀行：＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿　　電話號碼：＿＿＿＿　　電報掛號：＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿（蓋章）　　地址：＿＿＿＿　　負責人：＿＿＿＿（簽名）　　聯繫人：＿＿＿＿（簽名）　　開户銀行：＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿　　電話號碼：＿＿＿＿　　電報掛號：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日訂立

返

建設工程二審上訴狀 篇12

合同編號：_________________

簽約地點：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自願、互利互惠的基礎上，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，特簽訂以下合同條款。

一、合同標的物

1、本合同標的物為建設工程用扣件，由甲方向乙方購買。

甲方要求符合承建工程的

國家規定的扣件的標準。

4、乙方向甲方提供之扣件應是國家規定有相應生產資質企業所生產。

二、合同期限

本合同期限為：_________年______月______日起，至乙方第一次送貨起至貨物供完止。

三、供貨及驗收

1、甲方向乙方購買之扣件，由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點，乙方送貨所發生的所有費用由乙方自行承擔。

2、送貨方式為

3、甲方需乙方送貨應於送貨前日通知乙方，乙方應按照具體送貨時間準備貨物，保證按時到貨。貨到時，甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。

4、乙方送貨途中發生鋼管損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔，甲方不予承擔。

5、乙方將扣件送至合同約定的確地點後，甲方檢驗後收貨，具體步驟如下：

貨到後，乙方提供供貨清單，甲方在驗。檢驗人員負責檢驗貨物數量、質量、損耗等方面情況。

甲方驗收貨物時乙方應有相關人員在場，驗收合格後，雙方負責驗貨人員在貨物清單上簽字確認相關數據。

檢驗合格後甲方正式收貨物，並在貨物清單上簽字確認，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款。

貨物驗收不合格，甲方向乙方在場人員説明情況後，對相關數據不予確認，並有權要求乙方調換貨物、退貨、補貨，因此造成乙方損失的，由乙方自行負擔。

四、貨款支付

貨款支付採取以下第

1、乙方下______月申請貨款支付。甲方對乙方要求的款項在______日內核準後，在付款申請書上簽字確認，乙方憑此付款申請書要求甲方付款，甲方應於天內付清甲方簽字確認的付款金額。

2、其他付款方式：

3、貨款的支付採取支票、轉帳等非現金方式進行。

4、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。

五、雙方權利義務

甲方：

1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款，否則甲方違約。

2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，並收貨，對檢驗不符的貨物，甲方有權退或要求乙方換貨，由此造成乙方損失的，乙方自行負擔，甲方不承擔任何責任。

4、對因扣件質量不符造成甲方工程損失的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，並承擔相應損失。

乙方：

1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定質量、數量的扣件。如乙方提供的扣件質量存在暇疵、數量減少等不符約定情況，乙方違約。

2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物。否則，乙方違約，並應承擔由此造成甲方的損失。

3、乙方有權利要求甲方支付已送貨物款項。

甲方：____________乙方：____________

建設工程二審上訴狀 篇13

甲方____________________ 代表人__________________________　　乙方____________________ 代表人__________________________　　依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：　　

一、工程概況　　

1、 工程地點______________。　　

2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。　　

3、 承包方式：雙方商定採取下列____種方式。　　

（1）包工包料;　　

（2）包工、包部分材料；　　

（3）包工不包料。　　

4、 工程期限及保修期：　　工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。　　保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，並由乙方開具工程保修單。　　

5、 合同價款及付款方式：　　本合同總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，　　合同生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________　　支付時間_________________________________　　支付金額_________________________________　　開工前三天　　支付（合同總價60%）___________元　　________年____月____日　　支付（合同總價35%）___________元　　雙方驗收合格　　支付（合同總價5% ）___________元　　工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算單，並將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，並在簽字同時結清工程餘款，工程發票（合同總價）中所應繳納的税金由甲方承擔。　　

二、雙方應盡的責任及義務　　甲方：　　

1、 開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆，遮蓋，採取保護措施；　　

2、 提供施工期間的39;水源、電源，並承擔相應費用；　　

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關係；　　

4、 不得變動建築主體或者承重結構，如確需折改原建築結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；　　

5、 協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用；　　

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督；　　

7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。　　乙方：　　

1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；　　

2、 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；　　

3、 負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應儘快負責修復；　　

4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，儘量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工後負責清掃施工現場。　　

三、工程變更　　

1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯繫，並簽訂書面變更協議後，方能進行該項目的施工。　　

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。　　

四、材料、設備的供應　　

1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，並應按施工進度計劃及時供應到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責保管，並收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。　　

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。　　

3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可後再行使用。　　

4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其後和損失均由乙方承擔。　　

五、質量標準及驗收　　

1、 本工程質量標準按年____月____日發佈的____省《住宅裝飾質量標準》執行。　　

2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字後，結清工程餘款，工程保修單即行生效　　

3、 如未經驗收，甲方自行搬入傢俱或居住，則視為驗收合格。　　

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。　　

5、 室內環境質量　　乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發佈實施）的建築裝飾材料。工程完工後，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發佈實施的“民用建築工程室內環境污染控制規範”，進行室內環境的檢測，並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。　　

6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，並另籤補充合同。　　

六、工期延誤　　

1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：　　

（1） 工程量變化和設計變更；　　

（2） 不可抗力；　　

（3） 甲方同意工期順延的其他情況。　　

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。　　

3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。　　

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。　　

七、工程監理　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。　　

八、違約責任　　

1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠給對方造成的直接經濟損失。　　

2、 合同生效後，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。　　

3、 甲方責任：　　

（1） 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。　　

（2） 由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。　　

（3） 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。　　

（4） 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。　　

（5） 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建築結構設備管線，乙方有權拒絕施工。　　

4、 乙方責任　　

（1） 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。　　

（2） 乙方擅自折改原有建築結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。　　

（3） 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。　　

（4） 由於乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。　　

九、合同爭議的解決方式　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。　　

十、其它約定事項　　

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委託乙方負責，其費用由甲方負責。　　

2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好後交付甲方使用。　　十

一、附則　　

1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。　　

2、 本合同（包括附表）經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。　　

3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。　　

4、 本合同簽訂後工程不得非法轉包。　　

5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。　　甲方：________________

乙方：_________________　　代表人（簽章）：______

法定代表人（蓋章）：___

經辦人：_________　　電話或手機:___________

電話或手機:____________　　________年____月____日 ________年____月____日工程工程合同 篇10　　甲方： 乙方：　　經甲乙雙方充分協商，就乙方委託甲方製作

事宜達成如下協議：　　

一、項目名稱：　　

二、製作工藝、數量和其他　　

三、合同總金額：人民幣 （ 元）　　

四、完成時間：________年____月____日前完成製作安裝並交乙方進行驗收。　　

五、結算方式：乙方先付甲方訂金

元，甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品製作、安裝並交乙方進行驗收。在乙方驗收合格後，乙方憑甲方開具的收據一次性付清本合同尾款，共人民幣元（

）。　　

六、雙方權利及義務：　　

1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期____日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。　　

2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。　　

3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。　　

4、如甲方不能準時按質按量製作完成，每逾期____日應按合同總金額的百分之三（3％）向乙方支付違約金；　　

5、如甲方按乙方提出的要求製作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，並由甲方承擔重做費用。　　

6、甲方經兩次重做後仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。　　

7、 履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向 提請裁決。　　

七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力；本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢後自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。　　甲方：乙方：　　甲方法定代表人：

乙方法定代表人： 甲方經辦人：乙方經辦人：________年____月 ____日 ________年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇14

甲方　　乙方　　為了確-----公路工程任務的順利完成，確保工程質量和工程進度，經甲、乙雙方協商甲方將本工程的部分施工任務承包給乙方。為明確雙方相互權利、義務以及經濟責任，依據《民法典》有關規定，經雙方協商同意，簽定本合同，以資共同遵守。　　

第一章總則　　

一、工程名稱：　　

二、工程地點　　

三、承包範圍和內容：　　

1、承包範圍：　　路基土石方工程以及相關的附屬工程，以及按規定程序批准的路基工程變更的工程。　　

2、承包內容：　　

四、承包方式：　　

1、本工程實行單價承包，工程計量以監理檢驗合格並籤認範圍內的實際完成工程量（壓實方）計算。工程中所發生的人工、材料、機械設備等各項費用均已包含在承包單價之中。　　

2、工程承包單價為含税單價，税款由乙方向有關税務部門交納，或由甲方向有關部門代交，但費用將從乙方的工程款中扣除。　　

3、路基土石方工程數量由甲方技術員提供，乙方人員必須每五天與甲方有關技術人員、領工員對所完成工程量進行核實籤認，並且及時上報工程部進行審核。如乙方負責人不在現場應指定現場代理人負責籤認，乙方不進行工程量籤認，則以甲方核定工程量為準。　　

3、工程價款按附表所列的單價乘以完成的工程量、工日或台班數量計算。　　

第二章工程期限　　

一、本項工程自簽定合同之日起，於________年____月____日開工，至________年____月____日結束。且要求乙方在________年____月____日前完成，以不影響工程總工期和明年施工組織的總體安排。　　

二、乙方進場後，甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度，甲方有權要求乙方在一定期限內進行增補。若乙方不能滿足甲方要求，則甲方視情況的嚴重程度有權縮小乙方工程量或進行清退出場，乙方必須賠償由此造成的一切損失。　　

三、乙方進場後要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。乙方應根據甲方工程進展情況進行車輛調整，安排好拉運任務，按時完成甲方交給的任務。　　

四、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素（如下雨）造成的停工均屬正常停工。　　

五、乙方所拉運的材料應滿足甲方的質量要求。未經甲方同意，擅自拉運的質量不合格的材料，其費用不得結算。　　

六、如因乙方材料拉運不及時而原因造成停工，乙方要按合同規定賠償甲方應有的損失。　　

第三章安全生產與文明施工　　

一、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工，負責檢查消除施工現場所有安全隱患（包括火災、水災、塌方等意外事故），做好防火、防洪、現場安全操作等工作。施工前要與甲方簽訂《安全合同》。　　

二、加強施工現場管理，做到文明施工，建立健全各項管理制度和安全生產措施，按照業主及監理的要求做好各項工作，樹立良好的企業形象。　　

三、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、鬥毆等違反社會治安活動，乙方必須自覺辦好民工的暫住證及計劃生育證，否則後果自負。　　

四、在全部施工期內，所有非甲方原因造成的機械損壞及人身傷亡事故及其它損失、責任均由乙方自負。　　

五、嚴禁酒後駕車，防止交通事故。運輸車輛進入施工現場之前所發生的安全、交通事故，均與甲方無關。在施工現場發生的交通安全事故，由責任方自負。在乙方要求或同意的情況下，甲方可作為中間人協助調解。　　

六、對不服從甲方管理的有關人員、機械設備，甲方隨時有權勒令其退場，並終止承包合同，且由此造成的一切損失均由乙方承擔。　　

第四章雙方義務　　

一、甲方合同義務　　

1、甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與業主、監理單位及當地有關部門和羣眾的關係。幫助乙方辦理開工報告等手續及其它需要甲方解決的問題。　　

2、甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查。　　

3、甲方負責提供乙方機械使用的柴油，油款在結算時從乙方承包費中扣除（油價含管理費、運費、季節浮動）。　　

4、依照約定支付乙方工程款。　　

二、乙方合同義務　　

1、按照甲方要求拉運工程材料，負責所拉材料的質量，按時完成拉運任務。駐地建設有序整齊，有利於安全生產和文明施工。　　

2、開工前乙方要按甲方要求將符合要求的機械設備全部進場，接受甲方檢查。　　

3、必須嚴格遵守甲方的各項規章制度和管理制度，服從甲方派出的各級管理人員的管理，執行甲方的各項指令。　　

三、乙方在施工期間食宿自理。　　

第五章違約責任　　

一、甲方的違約責任　　

1、未能按照合同的規定履行自己應負的義務。除工期得以順延外，對乙方因此而造成的損失給予一定的賠償。　　

2、工程未驗收，業主要求提前使用或擅自動用，因此而發生的質量或其它問題，經甲方與業主協商後承擔部分責任。　　

二、乙方的違約責任　　

1、由於乙方原因造成的窩工、停工而造成的工程損失，甲方將按乙方1—5%合同價日進行處罰，賠償損失。　　

2、若乙方未按甲方要求按時進場約定的材料,或在施工過程中不服從甲方各職能部門的領導,或未履行規定的合同義務，乙方將按合同價的1—10%向甲方賠償違約損失；情節嚴重者，甲方有隨時終止合同的權利。　　

第六章工程款結算方式:　　

1、乙方必須在每月____日前按甲方規定的驗工計價時間，到甲方統計組核對當月完成工程量，並進行結算，甲方給乙方開驗收單。年底，甲方按乙方驗收單進行結算。如乙方不按上述程序及規定的時間進行工程結算，則甲方視乙方自動放棄工程量確認權，按甲方統計的工程量及合同單價結算。　　

2、乙方進入施工現場並完成工程總量的30%，經甲方驗收合格，工程核算員簽字後由施工負責人簽字批准，可逐步預借不大於完成工程造價的10%作為乙方生活費和其他費用。待該項工程全部完成後，經甲方有關技術人員會同監理人員認定符合本項工程所應達到的質量要求後，按業主總撥款比例逐步分期付款。年底價款支付至60%，其餘部分按集團公司的有關規定支付。如工程質量未能達到設計標準或乙方所用材料不符合要求，甲方不予結算，並由乙方賠償由此造成的損失。在施工期間如乙方未經甲方同意自動退出施工現場，由此造成經濟損失要按乙方完成工程總量的30%---50%進行扣除。　　

第七章糾紛解決辦法　　甲、乙雙方發生經濟糾紛時，應按合同條款本着友好、諒解的原則協商解決。但無論採取何種方式，都必須在地域範圍內進行。　　

第八章附則　　

一、本合同雙方代表簽字或蓋章後生效，到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款後自行終止。　　

二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。　　

三、未盡事宜經雙方協商一致後，另行簽定補充合同。　　甲方：　　負責人：（簽章）________年____月____日　　乙方：　　負責人：（簽章）________年____月____日

建設工程二審上訴狀 篇15

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_____________

工程地點：_____________

工程內容：_____________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號：_____________

資金來源：_____________

二、工程承包範圍

承包範圍：_____________

三、合同工期：

開工日期：_____________

竣工日期：_____________

合同工期總日曆天數_____________天。

四、質量標準

工程質量標準：_____________

五、合同價款

金額(大寫)：_____________元(人民幣)￥：_____________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

合同訂立地點：_____________本合同雙方約定_____________後生效

甲方：_____________

乙方：_____________

籤於：__________________________

建設工程二審上訴狀 篇16

第一部分 協議書

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。達成協議如下：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程規模及結構特徵：

工程承包範圍：

工程立項批准文號：

資金來源：

二、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數 天。

三、質量標準

工程質量標準：

四、合同價款

幣種：

合同總價(大寫)： 元

(小寫)：￥： 元

綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書(招標工程)

□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)

五、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、 本合同協議書

2、 中標通知書

3、 投標書及其附件

4、 經確認的工程報價單

5、 本合同專用條款和補充條款

6、 本合同通用條款

7、 標準、規範及有關技術文件

8、 圖紙

9、 工程量清單

10、 雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件

11、 發包人或工程師有關通知及工程會議紀要

12、 工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。

六、詞語定義

本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

七、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照合同約定及工程師的指令進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任並履行本合同書所約定的全部義務。

八、發包人的承諾

發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，並履行本合同所約定的全部義務。

九、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日。

合同訂立地點：

發包人和承包人約定雙方法定代表人簽字或蓋章後生效，並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。

發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開户銀行： 開户銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

鑑證意見：

鑑證機關(章)

經 辦 人：

年 月 日