裝修承攬合同十一篇
裝修承攬合同 篇1
甲方:
乙方:
乙方承包甲方________號別墅裝修工程,為了明確雙方責任及義務,
保證施工順利進行,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定,並結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況
工程地點: ______市____區____路______號別墅工程,內容:室內/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫):____________
施工工期: 本工程暫定自______年____ 月____ 日開工,於 ______年 ____月____ 日竣工,總工期為日曆 ____天;另質保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙
2.1 乙方進行設計,並向甲方提供施工圖紙、施工説明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工説明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工説明及工程報價單經甲方書面確定後作為本合同的附件和組成部分。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現,雙方都可以書面提出解除本合同,並進行結算後雙方簽署結算單,本合同終止;
(2)甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同;
(3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的'工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應於本合同簽訂後3日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規範、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔後可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,並清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內,發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的,乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進度,按實際驗收進度進行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務後,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》後,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價範圍內;
6.3 工程款支付方式
(1)合同簽定後甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款;
(2)工程施工進行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款;
(3)工程施工進行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;
(3)本工程竣工驗收合格後15日內,甲方支付乙方工程總造價的15%;
(4)剩餘工程總造價的5%做為質保金,待12個月的質量保修期經過後,如無質量問題,由乙方書面向甲方申請支付。
(5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開户行:________,賬户:________,賬號:________,如銀行賬户信息有變更,應及時書面通知甲方。
第七條:工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工後,乙方以書面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通後10天內組織驗收辦理驗收移交手續,填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應以施工圖紙及説明書、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。)如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答覆則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工範圍內質量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬於本合同保修範圍
(1)因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
(2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、颱風、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內,乙方負責免費對由於乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。
甲方:
乙方:
裝修承攬合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方包乾承包該房屋裝修的工作,即實行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工。
二、包乾承包費用: 人民幣整。除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式:
1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣圓整;
2、乙方完成全部裝修施工後,支付進度款人民幣圓整;
3、全部裝修施工完成後天內,甲方支付餘款人民幣整。
四、工期:雙方確定該房屋裝修施工工期為天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料;
2、甲方應按合同約定及時付款,否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的.裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按500元/次予以處罰,並需賠償甲方損失;
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任;
6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
時間:
裝修承攬合同 篇3
發包方:江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:____________(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致,甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定,雙方本着平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱:金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容:包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後,承包給乙方施工)
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地點:新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工,完工後要達到國家規定標準,甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價:____________(大寫____________)(¥:元),本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關税費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內,但為了保證質量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用,由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,並依此累計。由於不可抗力造成不能施工,工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場後,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後,付至裝修工程總價款的95%,餘5%為質保金,一年後無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務:
由於甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務:
1、乙方按甲方施工要求施工。(並幫助甲方解決與本工程相關問題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全,嚴防火災,文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生,必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的,甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,乙方應於3日內向甲方補足。
4、工程完工後出現的質量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權安排其他單位進場施工,由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間,乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資,如甲方發現乙方未及時支付工人工資時,甲方有權扣除未支付款項並終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經甲方蓋章認可後工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工,乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通,保證按期按質按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
委託代理人(簽字):____________委託代理人(簽字):____________
地址:____________地址:____________
聯繫電話:____________聯繫電話:____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
裝修承攬合同 篇4
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關於承攬合同的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:乙方承攬甲方_________________住房。
二、施工地點:____________
三、住房結構、户型及面積:____________
四、付款方式:按照____元計價,在乙方完工,甲方驗收合格後,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,並且加工承攬質量合格後,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用於修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至 ____年 ____月____日止。
八、甲方的權利義務
(一)甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,並且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工後,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
(二)甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
(一)乙方的權利
1、在驗收合格後,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由於乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關係,不存在僱傭關係。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果後,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收後,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由於施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議為本合同組成部分。
甲方:
乙方:
裝修承攬合同 篇5
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定。給賓館裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包人的賓館裝修工程(以下簡稱工程)有關事宜,達成如下協議:
第一條工程簡介
1.1工程地點:____________________
1.2工程承包方式:承包人包工包料。發包人提供部分材料。
1.3工程期限100天。
1.4合同價款:本合同工程造價為(大寫)伍拾叁萬元(小寫)530000元整。
第二條承包範圍
2.1承包範圍;包房間:(走廊、客房)裝修。
2.2承包內容:整體裝修,按圖施工。按每個房間實際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、牀上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調、衣櫃、監控系統、消防設備、沙發、桌椅|、LED屏幕。
第三條發包人義務
3.1開工前天為承包人入場施工創造條件。其中包括搬清宅內傢俱、陳設或將宅內不易搬動的傢俱、陳設歸堆或遮蓋以不影響施工原則;
3.2提供施工期間的水源、電源及水費、電費;
3.3負責協調施工隊與鄰居之間的關係;
3.4不拆宅內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。
第四條承包人義務
4.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.2嚴格執行有關施工現場管理規定,不得擾民及污染環境;
4.3保護好原有的設施及陳設;
4.4保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第六條工程延誤
6.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應延長。
①工程量變化設計變更;
②不可抗力;
③發包人同意工期順延及其他情況。
6.2因承包人未按約定完成其應負責的工作而影響工程的工期順延,因承包人、設備質理不合格而影響工程質量由承包人全權負責並承擔相應的返工費。
6.3發包人未按期支付工程款,工期相應順延。
第七條質量標準
雙方約定的工程施工質量標準(賓館裝飾裝修工程施工規範)施工過程中雙方工程質量發生爭議,由相關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔.
第八條工程驗收的保修
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收。
①水電施工改造完工,開關插座定位驗收防水層經48小時試水不漏;
②地磚鋪設完工;
③木工吊頂,木製品完成;
④油漆工程完工;
⑤全部工程完工,承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單;
8.2工程竣工後,承包人應通知發包人驗收。發包人應在接到驗收通後兩天內驗收。填寫驗收單,在工程款結清後辦理移交手續;
8.3在工程質檢合格雙方簽字日起保修期為12個月,12個月後人為造成裝修破損的發包人承擔,因質量造成的裝修承包人承擔維修責任。
第九條工程程款支付方式
合同簽訂當日包發人支付裝修款貳拾萬元,水、電暖安裝好以後,裝修到位,支付款30%,油漆工進工地支付款27%,剩餘款驗收合格一次性付清。
工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料發包人。發包人接到資料後三日內如未有異議即視為同意。雙方填寫工程驗收單並簽字,發包人應在簽字後三天內承包人結清每期工程進度款。
第十條
10.1合同雙方當中任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償對方造成的經濟損失;
10.2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失由發包人負責;
10.3因一方原因造成合同無法繼續旅行時,該方應及時通知另一方。辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應經濟損失;、
10.4發包人未按期支付每次工程進度款,承包人有權停止施工。
第十一條合責罵爭議的解決方式
本合同在履行過程事發生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門調解,協議或調解不成,提交當地人民法院仲裁。
第十二條其他約定事項
拋光瓷磚(80x80)價格35~45元,燈飾價格,客房燈100~150元,水管,日豐管,牆紙35~45元。
第十三條附則
13.1本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
13.2本合同簽訂後工程不得轉包;
13.3本合同一式兩份,雙方各執一份。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:
裝修承攬合同 篇6
甲方:
乙方:
鑑於甲方系發包方,乙方系承攬方,現甲、乙雙方本着平等自願,協商一致的原則,甲方決定委託乙方對房屋進行裝修,就房屋裝修方面,特此訂立如下協議:_________________
一、工程地點及概況:_____縣____鎮______幢____樓___號,房屋面積為_______平方米。
二、工程項目:_________________
1、三個房間(三間卧室、一客廳,一個飯廳)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),客廳和飯廳吊頂,其他房頂四周打石膏線,客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料,客廳、卧室打膩子,刷牆面漆兩次。
2、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚,打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳做酒櫃和鞋櫃及一個隔斷。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:乙方負責施工,甲方負責提供材料,所提供的材料必須符合標準。
三、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:____年___月___日到____年___月___日,如不能按期完成,乙方將每天承擔違約金。
五、工程造價:所有裝修材料費用由甲方承擔,工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式:房屋裝修費總價為___元,大寫___元,甲方先預付裝修費用___元,大寫___元,剩餘部分由甲方竣工後,經檢驗符合上面要求後一次付清。
七、安全責任
乙方在施工過程中,應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中,乙方和乙方僱傭的工人發生安全事故,與甲方無關,由乙方自己承擔責任。
八、其他問題
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
九、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,每份具有同等的法律效力。
十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
裝修承攬合同 篇7
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關於承攬合同的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:乙方承攬甲方_________住房(具體工種)。
二、施工地點:
三、住房結構、户型及面積:
四、付款方式:按照_________元計價,在乙方完工,甲方驗收合格後,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,並且加工承攬質量合格後,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用於修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至_________年_________月_________日止。
八、甲方的權利義務
(一)甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,並且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工後,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
(二)甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
(一)乙方的權利
1、在驗收合格後,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的.成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由於乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關係,不存在僱傭關係。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果後,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收後,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由於施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議為本合同組成部分。
甲方:_________乙方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
裝修承攬合同 篇8
甲方(裝修方):_______
乙方(承攬方):_______
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫,以確保工程質量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衞,建築面積:90.m2,室內面積84m2。
2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期__天。
三:在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,並由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生,造成的損失均由乙方負責賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照),通訊號碼等,便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借,並在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用後為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。八:驗收:
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層塗料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標註,説明其位臵、形狀、尺寸、材質等,防止甲方今後使用時產生意外損壞,以及便於維修;
3、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續。
九:其它:
1、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的'3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,
重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,並辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、傢俱經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
十:衞生家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1.工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單(保修期為貳年)(衞生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。十二:違約責任:甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標,超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。
十三:附則
1.本合同簽訂後工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,並負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂後,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執壹份。雙方簽字後生效。
甲方:_______
乙方:_______
日期:_______
日期:_______
裝修承攬合同 篇9
甲方:
乙方:
為規範裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包範圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種税費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
七、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
八、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效,需辦理鑑(公)證的,自辦理鑑(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本合同簽訂後,若雙方需要提出修改時,經協商一致後,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
甲方:
乙方:
裝修承攬合同 篇10
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經協商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則,遵照《合同法》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將(地點)塗料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:____元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:____元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、牆紙粘貼:____元每平方米。
6、清水漆:____元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
7、以上單價均按實際着漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的______%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的______%,剩餘______%為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、辦理好工程開工的手續,提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸道路,拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監督與技術指導,根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉包,乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係,乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木製道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現行驗收標準執行,工程驗收不合格,乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現工程質量問題,乙方應在接到甲方通知後____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建築施工有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,採取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,並承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改並限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,並不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢後,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經雙方協商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發生不可抗力因素,導致本合同無法繼續履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議,雙方應協商調解,協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
裝修承攬合同 篇11
甲方:
乙方:
鑑於甲方系發包方,乙方系承攬方,_____年__月__日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修,現甲、乙雙方本着平等自願,協商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協議:
一、工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建築面積:________________________________。
工程户型結構:________________________________。
工程項目:____________________________________。
二、工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂後,甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關於材料供應,甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發現甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從_____年__月__日到_____年__月__日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成後,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的,甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務,並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
-
工業承攬合同(半成品)(精選3篇)
工業承攬合同(半成品)篇1合同編號:_____________定作方:(甲方)________________承攬方:(乙方)________________簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:______________________經充分協商,簽訂本合同,共同信守。1.品名(或項目)、數量及價款加工定作物品名稱或項目____...
-
個人公司承攬協議(精選3篇)
個人公司承攬協議篇1承攬方:__________________定作方:__________________定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:│品名│規格│單位│數量│備註│第二條加工成品質量要求:_____________________________...
-
國際認證委託協議書(通用3篇)
國際認證委託協議書篇1國際認證委託協議書委託方(中/英文名稱):_________受理/代理方:_________擬委託受理/代理其申請ce/國家認證機構的產品認證,經委託方與受理/代理方協商,特簽訂如下協議,以便共同遵守。一、申請認證的產品中文名稱:_________英文名稱:_________產品...
-
定作承攬合同(精選3篇)
定作承攬合同篇1簽定日期:_______年____月____日方(甲方):______________電話:________________________承攬方(乙方):______________電話:________________________經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。品名規格單位數量加工費單價金額定作方供應原材料:原材料...