建筑工程停工通知书(通用18篇)
建筑工程停工通知书 篇1
编号:施工单位:
你单位在施工,因违反规定,经检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门),复查合格后才能复工。
发出通知单位: 姓名; 时间:
接收通知单位: 姓名: 时间:
附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。
建筑工程停工通知书 篇2
江苏省机械科技有限公司,铝制品有限公司
你单位施工的 厂房,办公室 工程,经检查存在下列重大安全隐患:
1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,
2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。
3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。
4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。
5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位: □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员:
建筑安全监察站 建设单位签收人:
电话 监理单位签收人:
电话 施工单位签收人:
电话
建筑工程停工通知书 篇3
工程施工停工通知书
编号: 施工:
你在施工,因违反
规定,经检查组(安全检查员)检查,施工危及营业线行车安全。应立即停工并措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我 ,复查合格后才能复工。
发出通知: 姓名; :
接收通知: 姓名: :
附注:本通知书一式五份,主送施工,抄送建设、铁路局安监室、主管处,自存。
建筑工程停工通知书 篇4
:
鉴于你在建的(位于)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。
*人民政府
20xx年6月7日
送达人:
接收人:
建筑工程停工通知书 篇5
尊敬的业户:
春节将至,为了给各业户营造一个祥和的节日环境,根据国家法定假期的安排,现对苑区内装修施工和维修施工时间做如下安排:
20xx年01月27日至20xx年02月11日(即农历大年三十至正月十五)期间,禁止所有装修工程车辆进入苑区,任何施工单位及装修人员不得进入苑区进行施工,同时暂停办理装修手续,于20xx年2月12日恢复正常办理。
敬请各业户/施工单位节前做好各自单元的垃圾清理、材料堆放,施工现场围蔽等相应的安全防范和卫生清洁工作,详情请致电:,物业服务中心将竭诚为您服务。
特此通知,请各业户/施工单位相互周知!
感谢您对物业的支持与理解。
顺祝:生活愉快!
物业服务股份有限公司
分公司物业服务中心
20xx年1月23日
建筑工程停工通知书 篇6
公司各部门、各监理部:
由于近期腊月,气温下降且春节临近,监理工程项目将陆续停工,经公司研究决定,放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外,原则上依据监理项目停工或复工情况,各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案,否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴,补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通,服从公司安排的工作和活动,加强自身业务技术学习,否则放假补贴将予以取消。
注:如提前离职或放假期间自行离职,生活补贴不予发放。
特此通知!
河南中天工程监理有限公司
20xx年1月26日
建筑工程停工通知书 篇7
尊敬的业户:
春节将至,为了给各业户营造一个安静祥和的节日环境,现对苑区内私人装修施工和维修施工时间作如下安排:
1、20xx年01月27日至20xx年02月11日期间苑区内将暂停一切装修施工行为。
2、节日期间禁止装修工程车辆及装修人员进入区内进行施工。
3、假期前后所有施工单位做好本单位的安全和环境清洁工作。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的电源总开关、水阀、燃气阀门,以杜绝安全隐患。
5、请不要在此期间把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上,防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
6、请您提前做好相关准备,如有不便,敬请谅解!感谢您的支持和配合! 请各业户/装修单位相互周知。不便之处,敬请谅解!
详情可咨询,物业服务中心将竭诚为您服务!
顺祝:生活愉快!
建筑工程停工通知书 篇8
尊敬的业主阁下/装修单位:
您好!
值此春节来临之际,分公司A区全体员工恭祝您及家人身体健康、家庭幸福、新春快乐!
为了给碧桂园十里银滩小区业主营造一个安静、和谐、舒适的节日环境,根据《全国年节及纪念日放假办法》的规定,现对苑区装修施工和办理装修申报手续时间作如下安排:
一、各装修单位停工时间为:20xx年1月23日至20xx年2月11日,共停工21天,停工期间暂停办理装修登记备案手续、装修延期及退场手续,禁止所有装修人员、装修物料及装修车辆进入苑区,2月12日恢复正常。
二、各装修单位在装修过程中产生的垃圾必须于20xx年1月22日前清理完毕。
三、装修施工人员退场时应做到以下几点:
1、切断室内总电源,妥善处理室内一切火种(油漆、涂料、松香水、二甲苯等易燃易爆品),防止发生火灾;
2、确保室内总水阀关闭,防止渗漏和水管爆裂;
3、离开前请确认门窗已妥善关闭;
4、室外阳台与楼道内外不得堆放任何装修垃圾和建材,以保整洁和安全;
5、不得将业主、他人以及小区内公共物资携带外出。
四、所有装修人员必须服从物业公司的管理,如有意见或建议请与物业服务中心工作人员进行协调。
请各业主、装修施工单位相互知照并按要求执行,若有任何疑问,请致电碧桂园十里银滩一期物业服务中心:。
感谢您的支持和配合! 再次恭祝您及家人新春快乐!
碧桂园(A区)物业服务中心
二○一七年一月二
建筑工程停工通知书 篇9
监督备案号:编号:
江苏省科森机械科技有限公司,泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患:1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止 部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员:
兴化市建筑安全监察站
建筑工程停工通知书 篇10
签收单位 x人民政府
停工原因 我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工,
截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子 冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混 凝土浇筑、 全场两公里的碎石层铺设, 因为地质条件恶劣、 自然条件变幻莫测,导致我施工队伍施工进度一再滞后, 设备损毁严重,于 20xx年 7 月 28 日发生了交通事故,幸 免未造成人员伤亡,因为政府方面的资金迟迟未能兑现, 甲供材料的一再拖延,租赁公司的一再登门要债,燃油费 用一再飙升,截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何 费用,我们出现了资金周转问题,我们不得不于 20xx年 8 月 8 日暂时停止施工等待政府资金兑现,万望批准
签收人
申人请
建筑工程停工通知书 篇11
:
你单位施工的 工程,经检查存在下列重大安全生产隐患: 。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定,现责令你单位立即停止 部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
监督人员:
签发人:
xx开发区建设工程质量安全监督站(盖章):
年 月 日
建筑工程停工通知书 篇12
:
你单位施工的 工程,经检查存在下列重大安全生产隐患: 。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定,现责令你单位立即停止 部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
监督人员:
签发人:
xx开发区建设工程质量安全监督站(盖章):
年 月 日
建筑工程停工通知书 篇13
违法建设停建通知书(存根)
村 户:
你户在------------------处,擅自建房--间,长--米,宽---米,
--层,建筑面积---平米,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省城乡规划条列》的有关规定,责令你户停止建设,并在---日内主动拆除违法建设,否则我镇将依法强行拆除,造成的一切损失均有你户自负。
官塘镇人民政府
----年--月--日
建筑工程停工通知书 篇14
公司各部门、各监理部:
由于近期腊月,气温下降且春节临近,监理工程项目将陆续停工,经公司研究决定,放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外,原则上依据监理项目停工或复工情况,各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案,否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴,补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通,服从公司安排的工作和活动,加强自身业务技术学习,否则放假补贴将予以取消。
注:如提前离职或放假期间自行离职,生活补贴不予发放。
特此通知!
河南中天工程监理有限公司
20xx年1月26日
建筑工程停工通知书 篇15
村 户:
你户在------------------处,擅自建房--间,长--米,宽---米,
--层,建筑面积---平米,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省城乡规划条列》的有关规定,责令你户停止建设,并在---日内主动拆除违法建设,否则我镇将依法强行拆除,造成的一切损失均有你户自负。
xx镇人民政府
----年--月--日
建筑工程停工通知书 篇16
土安监发[20xx]12 号
建房住户:
地址:
相关法律法规、技术标准: 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规
存在问题:
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形,由于高压电线横跨一 层主体上空,现严重阻碍二层建设,更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况,讨论解决消除安 全隐患,并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前,建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求:安全隐患未解决前不得进行动工建房,否则一切后果由建房住户承担。
整改条件:安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。
签发人: 张志宏
签发日期: 20xx 年 3 月 25 日
安监机构: (公章)
说明:村民建房存在安全隐患,责令停工整改。
建筑工程停工通知书 篇17
七城管金沙字[]号:
你(单位)在进行建设的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)
xx年xx月xx日
当事人:
承办人:
建筑工程停工通知书 篇18
________________:
你单位(人)________________________________________,违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。
被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。
__________工商行政管理局
______年______月______日
-
2023年通知作文300字(精选26篇)
2023年通知作文300字篇1亲爱的同学们:曾经同窗,依稀如梦,你是否记得起我:纯真年代,岁月如歌,但愿常忆你我。四十年光阴,四十年变迁,无论贫穷,无论官兵,无论成败,无论远近。我们都是民族中学的学子。岁月沉淀,不变的是我们彼此间纯真的同学情谊。我们和你一样,多少次梦里相聚...
-
公司春节员工上班通知范文(通用16篇)
公司春节员工上班通知范文篇1尊敬的各位员工:你们好!根据国家关于20xx年春节假日时间的具体安排,公司对春节放假时间及注意事项通知如下:1、20xx年春节放假时间为:20xx年2月4日至20xx年2月10日春节放假,共七天,20xx年2月11日(星期一)正式上班。2、春节放假期间全体员工...
-
2023寒假放假注意事项通知(精选3篇)
2023寒假放假注意事项通知篇1各班级:根据学校寒假放假安排,本测试站的放假时间是1月22日——2月28日,此期间停止对外办理业务(普通话水平测试除外),为方便考生领取证书和咨询相关业务,值班安排如下:一、寒假期间考生可在1月28日、2月4日、2月11日、2月25日早上9:00至12:0...
-
员工处罚通知集锦(精选25篇)
员工处罚通知集锦篇120xx年1月11日晚上21:20分,发现一车间四班员工侯明特、蔡晋、翻窗在一车间厂房外通道吸烟,一车间厂房外通道处树叶、杂物等易燃品较多,容易发生火灾,此处及厂房四周通道是公司严禁吸烟区域,严重违反了公司管理制度,按照公司管理制度,故给予严重警告...