2023保修合同(精选19篇)
2023保修合同 篇1
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。
一、保修设备附表:
代码设备名称_______________品牌型号_______________机身号码_______________数量_______________
联系人:_______________
电话:_______________
传真:_______________
邮编:_______________
设备使用地址:_______________
二、保修范围及服务方式:
1.免费进行操作指导,技术咨询;
2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;
3.机器出现故障的应急维修;
4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。
三、服务期限:从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。
四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。
五、以下情况不属乙方保修范围:
因电压不稳而造成的机件损坏;
因不按正常规则使用而造成的机件损坏;
机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;
甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;
甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准:
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_______________元;
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费_______________元。
七、违约责任:
乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。
甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分_______________%的滞纳金。
八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由_______________仲裁委员会仲裁。
九、其他事项:_______________
十、合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
地址:_______________地址:_______________
签订日期:_______________
签订地点:_______________
2023保修合同 篇2
南京佳之杰数码办公设*有限公司保修合同
一、经双方友好协商 (以下简称甲方)与南京佳之杰数码办公设*有限公司(以下简称乙方)就甲方的 (①复印机、②一体机、③传真机、④其他: )保修事宜特签订本合同。
二、请完整填写复印机状况:
机器型号机器序号
主控板号计数器读数
保修期销售单位
三、保修内容:
甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使用状况及故
障现象,以便及时解决。
在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,4小时(城内)上门为甲方
服务(节假日除外)。
在保修期内,乙方根据甲方的机况,定期上门对机器进行维护保养。
在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不再收维修费。
在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负责。
在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,消耗材料及
零配件,并免费送货上门和安装。
7、保修期内的差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙方承担,在城
区以外,由甲方承担。
四、根据复印机的状况,经双方协商同意,乙方收取甲方复印机年保修费
为人民币(大写) 元(一次性付清)。
五、本合同自交费之日起生效,有效期一年,自 年 月 日至 年 月 日止。
六、本合同一式贰份,双方各执行一份。
七、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方: 乙方:南京佳之杰数码办公设*有限公司
地址: 地址:南京市龙蟠中路88-2号
电话: 电话:
代表人: 代表人:
年 月 日
2023保修合同 篇3
甲方:______________
乙方:______________
第一条 经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________(①复印机、②一体机、③传真机、④其他:___________)保修事宜特签订本合同。
第二条 复印机状况:
1.机器型号___________________
2.机器序号___________________
3.主控板号___________________
4.计数器读数_________________
5.保修期_____________________
6.销售单位___________________
第三条 保修内容:
1.甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使用状况及故 障现象,以便及时解决。 在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,_____小时(城内)上门为甲方服务(节假日除外)。
2.在保修期内,乙方根据甲方的机况,定期上门对机器进行维护保养。
3.在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不再收维修费。
4.在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负责。
在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,消耗材料及 零配件,并免费送货上门和安装。
5.保修期内的差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙方承担,在城区以外,由甲方承担。
第四条 根据复印机的状况,经双方协商同意,乙方收取甲方复印机年保修费 为人民币(大写)_______________元(一次性付清)。
第五条 本合同自交费之日起生效,有效期______年,自______年_____月____日至______年_____月_____日止。
第六条 本合同一式_______份,双方各执行_______份。
第七条 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(章):__________ 乙方(章): ___________
委托代理人:__________ 法定代表人(签字):____
电话:________________ 委托代理人: ___________
传真:________________ 电话:__________________
住所地:______________ 传真:__________________
邮政编码:____________ 住所地:________________
签约地点:____________ 开户银行:______________
_____年_____月______日 账号:__________________
邮政编码:____________ 签约地点:______________
_______年_______月_______日
2023保修合同 篇4
编号:
委托单位
电话
详细地址
机型
机号
保修费(大写)
备注-------------------------------------------
保修期限:新安装保修一年或万印张(以先到为准)
签保或续约____年____月____日至____年____月____日
一、保修期内责任:
1、承保单位(甲方)责任:
4、本合同所列的机器如出现故障,委托单位(乙方)随时通知甲方,甲方接到通知后应在八个工作小时内(节假日顺延)及时_____,以确保乙方的机器正常工作。
5、甲方有义务为乙方的设备管理人员进行必要的维护保养培训。
6、合同期内,乙方所列机器需要更换零件,甲方应以优惠价格向乙方提供原装耗材及零配件。如因甲方提供的耗材质量问题引起机器故障,使乙方不能正常工作,由此造成的经济损失(即更换耗材、零配件所发生的费用)由甲方负全责。
二、委托单位(乙方)责任:
1、乙方应严格按说明书正确操作机器。
2、乙方不得私自拆卸机器,不得请甲方以外人员维修机器,更不得私自更换零配件。否则,引起机器故障,甲方不负任何责任,由此产生的维修等费用由乙方负担。
3、乙方应使用由甲方提供的主要消耗材料,如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障,由乙方负全责。情况严重的,视同乙方放弃本合同,甲方不再承担任何责任。
4、机器属正常老化或损坏,乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。
5、乙方的正当权益受到损害时,有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用,向甲方主管领导投诉(电话:__________)。
三、其他
本合同一式两份,甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。
委托单位(盖章):承保单位:
经办人:经办人:
年月日年月日
2023保修合同 篇5
甲方:________
乙方:________
甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议:
一、 保修设备(附表)代码______、设备名称______、品牌______、型号______、机身号码_______、数量______。
联系人:______
电话:______
设备使用地址:______
二、保修范围及服务方式:
1、免费进行操作指导,技术咨询;
2、修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;
3、机器出现故障的应急维修;
4、定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于___次,保证设备运作正常;
5、甲方需要临时保修服务的,需数目通知乙方。
三、服务期限:从____年___月___日至____年___月___日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。
四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。
五、以下情况不属乙方保修范围:
1、因电压不稳而造成的机件损坏;
2、因不按正常规则使用而造成的机件损坏;
3、机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;
4、甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、已完成的保修工作结果签认程序
__________________________________。
七、收费标准:
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用______元;
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费______元。
八、违约责任:
1、乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。
2、甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分__ ‰的滞纳金。
九、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由_____仲裁委员会仲裁。
十、其他事项:
________________________。
十一、合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:________
委托代理人:________
地址:____________
乙方:________
委托代理人:________
地址:____________
签订日期:______年___月___日
签订地点:____________
2023保修合同 篇6
发包人:____
承包人:____
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:____。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限__;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;
3.装修工程为____年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_________年;
5.供热与供冷系统为________个采暖期、__供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______年;
7.其他项目保修期限约定如下:_______________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之曰起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:________________________。
本工程质星保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附属文件其有效期限至保修期满。
发包人:承包人:
法定代表人:法定代表人:
日期:
2023保修合同 篇7
甲方:
乙方:
丙方:
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对甲乙双方于20xx年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称“主合同”)中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。
一、保修期限:
自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。
二、保修项目内容和范围:
1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落;
2、壁纸起包、开裂;
3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面砖松动;
4、有防水要求的地面、墙面渗漏水;
5、乳胶漆起皮、变色脱落;
6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水;
7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水;
8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外);
9、电器、电线漏电、光源;
10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜;
11、木质配饰:沙发、柜子、床、桌椅;
12、因乙方原因造成的其它质量问题;
13、因其它非乙方原因造成损坏,乙方负责维修,费用双方协定。
三、保修责任:
1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任;
2、主合同中装修及软装工程,已由甲方委托丙方代为管理,在保修期内,丙方与甲方共同行使本合同权利,乙方予以认可。
3、发生紧急抢修事故的,如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等,丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大,并告知甲方和乙方,乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后,应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的费用由乙方承担。
4、发生一般维修的,乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、传真等)之时起,必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的,乙方应立即无条件的组织人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕,甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。
5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失,乙方负责承担所有赔偿责任。
6、质量保修完成后,由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请,办理质保金。
四、保修抵押金:
保修抵押金按工程结算价款的5%计算,两年保修期满后,无息返还全部保修抵押金;在保修期内的空置房屋,丙方要定期检查巡视,发现问题要及时通知乙方维修解决
五、争议:
甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解,不愿通过协商或调解不成的,可以向主合同约定的管辖法院起诉。
六、合同生效与终止:
1、本合同自订立之日起生效。
2、工程保修期满,甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后,本合同即告终止。
七、合同份数:
本合同一式肆份具有同等效力,其中甲方两份,乙方及丙方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2023保修合同 篇8
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓__号房屋工程已于年月日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为 年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:
就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的问题及乙方责任:
3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓,1块4缺角,1块1/3断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2护墙板的板面目前变形较重,乙方应于年月份前进行更换或整修。
3.3木门现已变形,乙方应于年月份前进行整修。
3.4壁纸卷边,乙方应于年月份前进行整修。
3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。
3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后七日内,甲方将尾款如数结算予乙方。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方: 乙方:
代表:代表:
年月日
2023保修合同 篇9
甲方:_____________________
乙方:_____________________
经甲乙双方协商一致,特签订合同如下,合同双方需遵照执行。
一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转,如发生故障,甲方24小时内赶到。(双休日、法定节假日顺延)
二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材,不得自行拆装机器或另请第三方维修,否则后果由乙方自负。
三、合同期内甲方不再收取任何上门费,维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时,甲方以市场批发价为乙方更换,且负责保修,配件费用由乙方当日一次结清。
四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份,如被病毒等破坏,甲方可协助修复,但另行收费,且不承诺一定修好或多长时间修完,但保证不会破坏更严重。
五、甲方所售配件都贴有保修标签,乙方应确保完好无损,否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。
六、本合同执行中如有未尽事宜,双方本着相互谅解的原则协商解决。
七、被保设备、保修费用如下
设备名称:____________________
配置:____________________
单价:____________________
数量:____________________
保修期限:____________________
保修金额:____________________
总计:____万____仟____佰____拾____元整(¥____元)
八、以上金额,乙方应在签订合同时一次付清。
九、本合同一式两份,经甲、乙双方盖章签字后生效。
十、合同有效期为:____年____月____日至____年____月____日。
2023保修合同 篇10
发包人(全称):首钢__特殊钢有限责任公司
承包人(全称): __金泰建筑有限责任公司
为保证首贵谷脚农场道路改造工程(工程名称)在合理期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
1、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括:地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排
水等全部施工内容。
具体质量保修内容双方约定如下:承担所承包的全部工程内容。
2、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1. 地基基础工程为5(伍)年;
工程质量保修书范本工程质量保修书范本
2. 挡土墙工程为5(伍)年;
3. 砼路面工程为3(叁)年;
4. 路基排水泄洪工程为3(叁)年;
5. 其他约定:无。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为:以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后15日内,将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:无
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
工程质量保修书范本合同范本
年 月 日 年 月 日
建设行政管理部门审查意见:
年 月 日
工商行政管理部门签证意见:
年 月 日
2023保修合同 篇11
机器保修合同
机器保修合同
甲方:__________________
乙方:__________________
保修设置名称、日期及价格
机器名称:__________________
机器型号:__________________
保修金额:__________________
保修开始日期:__________________
保修期限:__________________
合计(大写)___万___仟___佰___拾___元
经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益,特订立如下协议:
一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用,如机器发生故障时甲方须随叫随到,接电话后在8小时内赶到(特殊情况须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到)。
二、甲方在合同期内应免费为乙方机器一个月进行清洁保养一次。并随时提供技术咨询服务。
三、凡我部上门保修人员,请查有关手续或电话咨询,最好直接找合同代表,以免发生误会和假冒。
四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料,任意拆装机器或另请他人维修,否则后果自负。
五、在保修期内如有零配件损坏需更换时,甲方须告之乙方管理员,所需费用乙方当日一次结清。
六、在保修期内需消耗材料一律厂价送货上门,免收任何服务费。
七、本合同一式两份,双方各执一份,付款签字后生效。
甲方单位盖章:______________
甲方代表签名:______________
地址:______________________
电话:______________________
乙方单位盖章:______________
乙方代表签名:______________
地址:______________________
电话:______________________
机器保修合同
机器保修合同
2023保修合同 篇12
甲方:A公司
乙方:北京市装潢公司
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于 年 月 日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为一年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:
就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的问题及乙方责任:
3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓,1块4cm缺角,1块1/3断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2 护墙板的板面目前变形较重,乙方应于 年 月份前进行更换或整修。
3.3 木门现已变形,乙方应于 年 月份前进行整修。
3.4 壁纸卷边,乙方应于 年 月份前进行整修。
3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。
3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后七日内,甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:A公司 乙方:北京装潢公司
代表: 代表:
年月日年月日
2023保修合同 篇13
甲方:______________
乙方:______________
第一条经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________保修事宜特签订本合同。
第二条复印机状况:
1.机器型号___________________
2.机器序号___________________
3.主控板号___________________
4.计数器读数_________________
5.保修期_____________________
6.销售单位___________________
第三条保修内容:
1.甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使用状况及故障现象,以便及时解决。在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,_____小时上门为甲方服务。
2.在保修期内,乙方根据甲方的机况,定期上门对机器进行维护保养。
3.在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不再收维修费。
4.在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负责。在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,消耗材料及零配件,并免费送货上门和安装。
5.保修期内的差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙方承担,在城区以外,由甲方承担。第四条根据复印机的状况,经双方协商同意,乙方收取甲方复印机年保修费为人民币_______________元。第五条本合同自交费之日起生效,有效期______年,自______年_____月____日至______年_____月_____日止。第六条本合同一式_______份,双方各执行_______份。第七条本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:__________乙方:___________
委托代理人:__________法定代表人:____
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
2023保修合同 篇14
为了维护双方共同利益和合法权益,经双方共同协商, 为甲方,哈雷管业安装部为乙方,以下简称(甲乙方)特制定本合同如下:
一、 乙方安装的产品名称及质量要求
1、 乙方给甲方安装暖气片等配件。
2、 乙方安装的暖气片要符合国家标准。
二、 甲乙双方对安装的暖气片和管道应承担责任
1、 因暖气片本身出现质量问题及安装技术给甲方造成的经济损失由乙方承担责任。
2、 乙方安装的暖气片,必须承诺三年保修期。
3、 因甲方人为因素造成的损失不在保修赔偿范围内。
三、 造价及付款方式
1、 暖气片、(大写 元整)。
2、 付款分两次进行,合同签订后预付总造价的50%,安装完成
四、 双方责任
1、 甲方安装前要腾好地形,不要影响乙方正常施工。
2、 在保修期内发现暖气片及配件有问题,乙方要随叫随到,准时维修或更换,确保甲方安全取暖。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,此合同自签订之日起生效,受法律保护。
甲 方:(签字) 乙 方:(签字)
年月日:
2023保修合同 篇15
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证少数民族特色村寨榃僧村旅游厕所(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规,规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下:
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
土建工程为 1 年;
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年;
供热及供冷系统为 1 个采暖期及供冷期;
电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为 1 年;
装修工程为 1 年;
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年;
在没有明文规定下,参照建设工程质量保修条例,双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;
绿化工程为工程全部完工初验合格后一年。
市政工程、公路工程、水利工程为1年
三、质量保修保质责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在保修期内,如发生涉及结构安全的质量问题,发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告,并采取安全防范措施,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
4、保修完成后,由发包人组织有关单位人员验收。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 %。
质量保修金不计利息。
五、质量保修金的扣出及返还
发包人在应付款中扣出。在保修期内承包人应按保修内容进行保修,若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的,发包人则安排其它公司修理,在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。
在工程竣工保修期满,承包人完成工程存在质量问题的整改,并按照《南宁市市政设施建设项目竣工移交管理暂行规定》(南府发[20__]86号)的要求,签署了《市政工程保修期满存在问题整改复检鉴定表》后的14个日历天内,发包人将质量保修金(不计利息)退还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日
2023保修合同 篇16
发包人(全称):____________________________
承包人(全称):____________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范Χ包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
________________________________________________________。
第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为________年;
⒊装修工程为________年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;
⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
⒍住宅小区内的给排水设施、道。等配套工程为________年;
⒎其他项目保修期限约定如下:
____________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
⒈属于保修范Χ、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项:
________________________________________________________________。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
________年____月____日________年____月____日
2023保修合同 篇17
甲方:
乙方:
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓__号房屋工程已于________年____月____日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为一年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的问题及乙方责任:
3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓,1块4缺角,1块1/3断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2护墙板的板面目前变形较重,乙方应于年月份前进行更换或整修。
3.3木门现已变形,乙方应于年月份前进行整修。
3.4壁纸卷边,乙方应于年月份前进行整修。
3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。
3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后七日内,甲方将尾款如数结算予乙方。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:乙方:代表:代表:
2023保修合同 篇18
发包人(全称):____________________________
承包人(全称):____________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
第二条 质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
⒊ 装修工程为____________年;
⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________
______________________________________________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条 质量保修责任
⒈ 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉ 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊ 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋ 质量保修完成后,由发包人组织验收。
第四条 保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条 其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_________________________________________________________________________________________________________ 本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同。
附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
2023保修合同 篇19
发包人(全称):_______________
承包人(全称):深圳市城建工程有限公司_________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对深圳国小-教学楼、风雨操场、生活服务用房、门卫室、垃圾房(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,建筑节能工程,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:_为本工程合同的承包范围。
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__5__年;
⒊装修工程为_2_年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2_年;
⒌建筑节能工程为5年;
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_2__年;
⒎其他项目保修期限约定如下:其它末列明的项目质量缺陷保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
第四条保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他
双方约定的其他工程质量保修事项:___________________________________________
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日
-
上海市橱柜定作合同示范文本(精选7篇)
上海市橱柜定作合同示范文本篇1定作人(甲方):_____________承揽人(乙方):_____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》以及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,达成如下协议:第一条品名、数...
-
公司机构改革人员分流(精选4篇)
公司机构改革人员分流篇1为推动我市事业单位改革,保障工作人员的切身利益,根据国家事业单位改革有关精神,结合深圳实际,就事业单位人员分流安置提出如下办法。一、适用范围本办法规定的人员分流安置政策,仅适用于本次事业单位改革中涉及到的事业单位在编人员。雇员...
-
餐厨废弃物回收处置合同(通用3篇)
餐厨废弃物回收处置合同篇1甲方:乙方:为规范餐厨废弃物处置管理,保障公众餐饮安全,特签订协议如下:1.甲方餐厨废弃物包括废弃油脂、泔水等均由乙方(住址:,身份证号:,电话:)收集用于喂鸡鸭;2.乙方不得将餐厨废弃物流入社会,用于非法用途;3.乙方指定专人负责上门收集与运输...
-
正式员工终止合同(通用3篇)
正式员工终止合同篇1甲方(用人单位):_________________住所:_________________法定代表人(或负责人):_________________乙方(劳动者):_________________住址:_________________身份证号码:_________________甲乙双方在平等自愿的基础上,按照《中华人民共和国劳动合同...