欠款起诉委托书(精选3篇)
欠款起诉委托书 篇1
一、授权(身份证号:_________________)
(身份证号:_________________)
二、为本人债务权行使代理人;
三、此次委托在与本次授权人产生的债务纠纷事宜中有效;
四、负责追讨本人被债务人所拖欠之债务;
五、其它符合债权人关系的合法行为。
授权人:_________________
授权时间:_________________
联系电话:_________________
欠款起诉委托书 篇2
最新合同工程欠款起诉书范文
起诉单位:_________________(全称):________市________县________建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑.
流动资金:________万元
何时经何部门批准开业:________年________月份经________县基建局批准
地址:________县________乡________电话:________________
开户银行:______________工区历下办理处。帐号:_________________
法定代表人姓名:_________________职务:_________________
被告单位(全称):________市职工教育培训中心
地址:________市________-________路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
________年________月________日,________县建筑工程总公司________公司(原告,以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费,但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:________________,于________年________月________日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交________市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人:________________建筑公司
________年________月________日
欠款起诉委托书 篇3
起诉单位:_________________(全称):________市________县________建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑.
流动资金:________万元
何时经何部门批准开业:________年________月份经________县基建局批准
地址:________县________乡________电话:________________
开户银行:______________工区历下办理处。帐号:_________________
法定代表人姓名:_________________职务:_________________
被告单位(全称):________市职工教育培训中心
地址:________市________-________路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
________年________月________日,________县建筑工程总公司________公司(原告,以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费,但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:________________,于________年________月________日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交________市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人:________________建筑公司
________年________月________日
-
演艺活动委托承办合同(通用3篇)
演艺活动委托承办合同篇1甲方:法定代表人:地址:编码:电话:邮箱:乙方:法定代表人:地址:编码:电话:邮箱:根据《_____》、及其他相关法律、法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方就下列活动项目达成如下协议,并签订本合同,供双方共同遵守:一、演艺活动概况1、活动形...
-
委托代办合同十篇
委托代办合同篇1甲方(借款人):_______电话:_______乙方(代理人):_______电话:_______丙方(担保人):_______电话:_______甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商达成如下协议:_______一、甲方委托乙方做银行贷款1、贷款金额依据所抵押房产与土地的评估市值按...
-
简单销售代理委托合同(精选5篇)
简单销售代理委托合同篇1甲方:乙方:宜昌市国大房产经纪有限公司经双方友好协商,甲方现委托乙方独家代理销售甲方物业,达成以下协议:一、委托内容和要求1.委托项目:①名称:平湖天下3期②位置:2.委托期限:从20_年2月1日至20_年3月日。3.委托性质:独家代理,即代理期内夷陵区...
-
市场开拓委托合同范例(通用3篇)
市场开拓委托合同范例篇1委托人(甲方):法定代表人:通讯地址:联系方式:受托人(乙方):法定代表人:通讯地址:联系方式:风险提示:在委托合同中,应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定,尤其是委托事务的具体要求,以确保受托人能够很好地完成委托事务,同时受托人必须在委托人授权...