写字楼施工项目劳务居间协议书(精选3篇)
写字楼施工项目劳务居间协议书 篇1
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国民法典》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供 施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:
第一条:合同事项
1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。
2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。
第二条:报酬
乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额 %作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)
第三条:付款方式
第四条:特别约定
1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。
2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。
第五条违约责任及合同生效
1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的 %乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。
乙方(章印):_________ 甲方(章印):_________
法人代表:_________ 法人代表:_________
授权代理人:_________ 授权代理人:_________
身份证号:__________________ 身份证号:__________________
联系电话:__________________ 联系电话:__________________
______年 ______月 ______日
写字楼施工项目劳务居间协议书 篇2
发包单位(甲方):
代表人:
承包单位(乙方):
代表人:
甲、乙双方_________________________________工程的劳务承包事宜,按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》等有关规定进行协商,本着公平、公正的原则,签订如下项目劳务合同,供双方共同遵守。
一、劳务项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、工作内容:
4、劳务期限:
本合同的劳务期限预计为:___________天,有效期从________年________月________日计算,截止到________年________月________日。
二、劳务费
1、劳务合同承包单价:建筑面积每平方米________元人民币(该单价不包含税),其计算规则按业主方提供给甲方的图纸与甲方执行的相应定额建筑面积计算规则为准,给乙方进行结算,支付劳务费。
2、劳务费的总价为:________________元,甲方于每月的________日委托________银行转账到乙方账户。
三、工程材料供应
1、所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
2、因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
四、测量、试验、检验等技术工作
1、甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
2、甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
五、甲方职责
1、甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
2、甲方应监督乙方的工作,随时检查乙方的进度。
3、甲方工程完工时应及时组织人员完成验收,并按时支付劳务费,。
六、乙方职责
1、本工程乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
2、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务。
3、依据《劳动法》,乙方应按时、足额发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
4、乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
5、乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
七、违约责任
本合同履行过程中,任何一方违约给对方造成损失的,责任方均应承担违约责任。承担赔偿金后,若不影响合同的履行,双方应继续履行合同。任何一方想提前解除合同的,应提前______天通知对方,并支付_________元的违约金。
八、争议解决
若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1、和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2、调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3、仲裁。协商、调解不成的,由________仲裁委员会仲裁。
4、对仲裁决定不服的,可向合同履行地的人民法院起诉。
九、附则
1、本合同正本________份,双方各________份。
2、本合同经双方签字后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款后自然失效。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
地址:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:________年________月________日
乙方:
地址:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:________年________月________日
写字楼施工项目劳务居间协议书 篇3
总包方: 中公司
分包方: 公司
项目主体劳务合同于 年 月份签订,其具体单价参照
1、 双方按本协议附件《 主体结构劳务单价调整表》约定调整的单价进行主体结构完工结算,分包方不再提出其它价格调整。
2、 最终结算额以分项单价___分项工程量之和为准。
3、 本补充协议调整的分项单价包含了各分项工程的全部工作内容和原劳务合同约定的质量、安全标准。
4、 总包方后期代分包方进行的材料清理、质量维修费用总包方有权在完工结算中扣除。
5、 原劳务合同约定的其它条款不因本协议签订而更改。
6、 本协议一式三份,总包方执二份,分包方执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
-
通信基站施工安全协议书(通用3篇)
通信基站施工安全协议书篇1甲方:乙方:工程项目:根据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国通信条例》相关条款的规定,为确保双方利益,明确双方权利与责任,规范通信基站施工作业程序,提高建设、施工单位施工作业安全意识,确保通信网络的安全畅通,经甲、乙双方...
-
酒店工程建设施工合同书(精选19篇)
酒店工程建设施工合同书篇1发包方(甲方):__________________承包方(乙方):__________________根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条工程项目(一)工程名称:__________________。(二)工程地点:___...
-
最新版本建设工程施工合同(精选22篇)
最新版本建设工程施工合同篇1发包方:_____________承包方:_____________第一部分协议书发包人(全称):_____________承包人(全称):____________建筑装饰公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和...
-
建设工程施工承包权合同书(精选15篇)
建设工程施工承包权合同书篇1发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成如下协议:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:工程立项批准文...