修路施工合同范本
甲方:秦庄村村委 代表人:
乙方: 施工队 代表人:
经甲乙双方协商,甲方原村内沥青路面由乙方进行施工硬化,乙方施工队以每平方米60元承包,现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下:
一、修路要求
1. 工期要求:从3月11号开工,5月11号完工,工期为60天。
2. 尺寸要求:路面宽5米,厚度18公分。
3. 材料要求:水泥需用国标425,石子为2——4厘米的青石,沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁,比例合理。
4. 质量要求:水泥路面外观要求平整密实不积水,不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5. 混凝土抹平后,用刻纹设备在初凝的路面上刻2——3毫米的横槽。
6. 实时切缝:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,宽3——8毫米。
7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。
二、甲方责任
1.监督检查全过程、技术规格与质量。
2.提供一个料场。
3.对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段。
4.负责协调道路两旁农户的工作。
5.提供水源及电源。
三、乙方责任
1.负责备料,并组织施工设备,自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活,保养,防雨等所需品)。
2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3.负责操作规程,把握质量标准
4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责,包括机械,车辆,人身等)。
5.接受甲方监督检查和处置决定。
6.修路期间负责道路养护。
四、付款方式
工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费,其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。
以上协议双方共同协定,签字生效,任何一方无权随意变更。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人(签字): 授权委托人(签字)
20xx年x月x日
-
混凝土路面施工合同(精选9篇)
混凝土路面施工合同篇1混凝土路面施工合同发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就混凝土道路及练车场地硬化工程施工事宜协...
-
施工合同解除协议(通用10篇)
施工合同解除协议篇1甲方:______(以下简称甲方)乙方:______(以下简称乙方)乙方于20______年______月______日与“______房地产有限公司”签订了《______工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(...
-
施工承包协议(精选27篇)
施工承包协议篇1施工承包协议甲方:______________________________乙方:______________________________经甲乙双方协商,甲方将______承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此协议,双方共同遵守。一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为...
-
施工合同纠纷反诉状(通用3篇)
施工合同纠纷反诉状篇1你好,如果在工作过程中另一方违反了规定,就属于发生了纠纷,那么就需要施工合同纠纷反诉状来保证当事人的利益了,上诉状上诉人:_________________被上诉人:_________________(刑事上诉状无被上诉人)上诉人因一案,不服人民法院年月日字第号,现提出...