承包电力建设施工合同书（精选3篇）

承包电力建设施工合同书 篇1

合同编号：

甲方：

乙方：桂林广元电力建设有限公司

签订地点：

第一章 一般条款

依照《中华人民共和国民法典》和原电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况,经(以下简称甲方)和桂林广元电力建设有限公司(以下简称乙方)双方协商，达成一致意见，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程来源：

3、工程地点：

4、工程内容及建设规模：

5、工程性质：

6、承包范围：

乙方的承包范围：

二、竣工日期：

三、质量等级:以国家或行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收分项工程质量合格率为100%，工程优良率90%以上，工程项目符合达标投产要求。

四、安全目标：不发生人身重伤以上死亡事故;不发生因施工原因引起的电网一类障碍;不发生有责任的一般电网、设备事故;不发生一般施工机械设备损坏事故;不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故;不发生一般火灾事故;不发生重大职业卫生伤害事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;不发生恶性误操作事故;不发生人员责任事故;不发生因违反调度纪律而造成的事故、不发生因施工引起的环境破坏和污染事故。

五、承包方式: 按中标综合单价承包，工程量的计算以设计图纸的要求，甲方、设计方共同认可的工程量，及经甲方认可的实际竣工图所载工程量为依据。

六、合同价款：

1、本合同实行综合单价承包，包工包料。

2、综合单价和合价包括了人工费、材料费、机械费、措施费(含安全文明施工措施补助费)、间接费、利润、税金、材料价差、风险及政策性文件规定计列的费用等。

3、综合单价和合价已考虑工程建设期间物价变化和政策性调整等风险系数，在合同实施期间不因市场变化及政策性变化而变动。除本合同第十四条所列特殊情况外，上述承包合同价款不作调整。

4、设计修改或签证增加工程项目，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似的价格变更合同价款;合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行(按投标报价，包括让利幅度确定变更价款)。

5、工程结算时，拆除工程费按广西电网公司下发的桂电财[20__]138号文件执行。

6、甲供材料税金按实际支出进行结算。

第二条 合同文件及解释顺序

一、合同文件的组成和解释顺序

本合同协议条款;合同附件;中标通知书;招投标文件;洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文书;工程图纸;标准、规范、技术要求;中国南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》;广西电网公司《电网基建工程实施计划(或调整计划)表》;甲方编制的《电网工程施工管理规定》(C版)、《变电所改扩建工程施工安全管理规定(A版)》、《电网工程安全文明施工保证金管理办法》(A版),《安全责任书》及国家、中国南方电网公司、广西电网公司和甲方颁发的有关规定等。

二、合同文件使用语言、文字、标准和适用法律

本合同使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。

施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

本合同适用的法律法规：按签订合同时国家的现行有关法规、规范、规程和标准执行。

第三条 图纸

一、甲方在开工前，向乙方提供叁份完整的施工图，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度。乙方应做好图纸保密工作，没有甲方的书面同意，乙方不得将本工程的图纸、技术规程和其他文件等应用于其他地方或传播给第三者。

二、乙方要求增加图纸份数，甲方应予以复制、交付，费用由乙方承担。

三、乙方在约定的时间内未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内未答复，按第六条第二款约定处理。

四、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第十九条处理。

第二章 双方责任

第四条 甲方代表

甲方可委派有关具体管理人员或委托代理人行使合同约定的权利和义务。

甲方派驻人员：

第五条 乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

乙方派驻人员：

第六条 甲方工作

一、甲方在约定的时间、要求，完成以下工作：

1、 在开工前组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

2、 协调施工现场的关系，及时处理有关问题，并配合乙方分阶段停电改接入工作，

避免乙方人为窝工。

3、按施工进度拨付工程款，保证工程连续施工所需的资金。乙方施工进度及施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方限期更改。

4、按施工进度及时向乙方供应设备及主材(应由甲方提供的)。

5、协调处理施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求及支付有关费用，双方约定为：甲方负责有关协调工作，乙方负责处理施工中的保护工作，保护要达到有关部门的要求和满足工程施工需要。经监理工程师及甲方确认后，费用由甲方支付。但如属乙方在标书递交之前已经通知或应该知道的必须保护工作，应在合同价中反映，甲方不再另付。

6、有权监督检查施工安全质量，对影响施工安全质量的行为有权制止，对严重影响施工安全质量行为有权令其停工;审查乙方的施工方案及施工进度计划，对乙方施工完毕的工程项目进行验收签证，为乙方施工提供便利条件。

7、参加人身死亡及以上事故和重大机械、火灾事故以及重大交通事故的调查和处理工作。

二、甲方未按合同约定履行以上义务，延误工期予以相应顺延。

第七条 乙方工作

一、乙方在约定的时间、要求，完成以下工作：

1、甲方将本合同电子版本草稿发给乙方后，乙方在3个工作日内提出意见。在甲方回复后10个工作日内签署、复印、盖章完交回甲方。

2、成立符合要求的施工项目管理机构并按有关规定开展工作，机构总主要管理人员(项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人)要常驻现场，其中项目经理每月在现场的时间不应少于10天。

3、开工前编制完成施工组织方案或施工方案并报甲方审批，开工后按甲方批准的方案进行施工，每月按工程实际进度向甲方提供月工程进度计划。

如工程施工过程中发生质量、安全事故，乙方应及时负责向甲方提供事故报告。每月需及时按要求填报工程施工安全环境月报表。

4、对施工现场的交通、噪声、环境、固体废物、水体等进行管理，乙方必须采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

5、与甲方订立安全生产责任书，全权负责所承接工程的相关安全责任。若工程施工过程中发生工程事故，乙方应及时负责向甲方代表提供工程事故报告。

6、按达标投产的要求，根据的工程规模、标准、施工图设计要求组织材料的供应和工程施工，保质保量按期完成建设任务，并做好随时接受上级有关部门检查的准备工作。

7、从工程开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的竣工验收移交证书之日止：(1)乙方应对工程设备材料等负有保管维护的完全责任;(2)负责对已竣工工程在交付甲方之前的看护工作，如有损坏并承担修复费用。

8、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

9、保证施工现场清洁。交工前清理现场达到电网公司文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

10、施工场地交通和噪音、环保等管理，乙方必须严格遵守当地政府有关规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

13、因甲方原因造成乙方在安全、质量、工期和成本等方面的影响，乙方应以书面报告及时告知甲方。如果乙方知道造成影响后14天内没有书面告知甲方，则视为乙方认为此影响不会在安全、质量、工期和成本等方面造成变动。

14、根据的工程规模、标准、施工图设计要求组织材料的供应和工程施工，保质保量按期完成建设任务，并做好随时接受上级有关部门检查的准备工作。

15、开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的移交责任书之日起：(1)乙方应对工程设备材料等负有保管维护的完全责任;(2)负责对已竣工工程在交付甲方之前的维护、保养工作，并承担修复费用。乙方不得借故拖延修复。

16、乙方在提交《工程竣工验收申请报告》10天以前向甲方提供用电子表格(EXCEL)填写的完工工程竣工资产移交清单。

17、在工程竣工验收投产后,30天内编制完整的工程价款结算书，报甲方审核并办理结算手续。

18、完成上述工作外,还将按《电网工程施工管理规定》(甲方编制的最新版本)中的要求完成其它工作。

二、乙方未按合同约定履行上述义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的损失。

第三章 施工组织设计和工期

第八条 开工报审、施工组织设计

一、乙方在接到中标通知书后14天内或开工前5天向甲方提交工程开工申请、施工组织设计和进度计划。

二、甲方应于收到后5天内批复。

三、乙方在收到甲方的开工通知后，应在计划开工时间内开工，并按甲方批准的施工组织设计和施工进度计划进行施工。

四、施工组织设计中关于工期、质量和安全保障措施的要求：

1、工期保证措施：针对工程特点确保按时竣工的措施，分析可能影响工期的主要因素，提出解决问题的组织、技术措施。

2、质量保证措施：按质保体系保证工程质量，达到规定的指标。针对工程特点，预计本工程质量的薄弱环节及预防措施。

3、安全保障措施：具有工程项目完整的安全健康与环境保护措施。本工程拟达到的安全分解目标。预计本工程安全的薄弱环节及预防措施。工程跨越的安全施工措施。

第九条 延期开工

一、乙方在收到甲方的开工通批复后，在规定的时间内开工，并按进度计划进行施工。

二、乙方由于非自身原因要求延期开工获得甲方的同意后可延期开工。竣工日期是否延期，乙方应另行向甲方提交申请报告，甲方视情况决定。

第十条 暂停施工

一、甲方在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方的暂停要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

二、甲方未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。

三、暂停施工出于非乙方原因：

1、遭受不可抗力因素;

2、工程计划重大调整;

3、地下障碍如古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等考古研究价值物品;

经甲方书面批准暂停施工,工期相应顺延工期，费用支出双方协商处理。

四、由乙方责任引起的停工，乙方承担所发生的费用，工期不能顺延。

第十一条 工期延误

一、 对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延。

1、重大设计变更，并引起工程量增加;

2、合同约定的或经甲方书面盖章同意顺延工期的其它情况。

二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方提出书面报告，甲方在乙方收到报告5天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。

三、非前述两款原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，补偿甲方损失。乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方承担违约责任。乙方应向甲方支付该工程合同价的万分之二(每日)计算违约金，误期时间从约定竣工日期起直到工程完工向甲方移交竣工报告，并获得批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，扣罚违约金额不超过合同总价的20%。甲方可以从应向乙方支付的任何款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此项违约金。此项违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或协议约定的其他责任。

第四章 质量检查

第十二条 质量检查和返工

一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求和甲方编制的电网工程施工管理有关规定(最新版本)中对工程质量目标和质量管理的要求和甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及其委派人员、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。若是甲方原因引起返工、修改的费用支出，由甲方承担。

二、以上检查检验双方应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准规定和甲方及上级部门编制的有关标准。

三、以上检查合格后，又发现乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

四、质量等级：以国家颁发的现行的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求交工验收单位工程质量合格率为100%;工程优良率90%以上，如果双方对工程质量有争议时，请双方认可的质量监督部门仲裁。

第十三条 工程质量

一、土建工程完成后，乙方经自检合格，应提前3日向甲方申请中间验收，中间验收由甲方组织或甲方委托监理组织，乙方积极配合。

二、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收前五天通知甲方或其委托的代表验收，并准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

三、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格通知监理验收后，在24小时内监理未进行验收的或监理不在验收记录上签字的应报告甲方，未经甲方同意乙方不得进行隐蔽或继续施工。

四、无论甲方是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用支出。检验不合格，乙方承担发生的费用。

第五章 合同价款与支付

第十四条 合同价款及调整

合同价款按合同约定的中标综合单价承包。除满足下列条件之一，可进行合同总价调整外，其它一律不作调整：

一、不可抗拒的自然灾害。

二、设计修改增减工程量(合同价款调整方式按第一条第六款规定)。

三、有完备手续的签证单或甲方书面盖章认可的其他特殊情况。

按合同约定的中标综合单价承包，工程量以设计图纸的要求，经监理、甲方认可的签证，实际竣工图三者为计算依据。设计修改的通知单、实际完成的竣工图，签证单以及其他结算依据都应有完备的签字盖章手续，否则不予结算。

设计变更涉及到标外内容，必须经设计、甲方、乙方三方共同签字认可，且签字的时间间隔不应超过15个工作日，方允许结算，否则不予认可，如设计修改、签证内容包含在综合单价内则不予以调整，结算时仍按照广西电网公司要求执行的文件和相关规定，对应具体时间段套取相应的预算定额、取费标准等。但若该部分内容超过本项目概算中对应部分金额的5%，乙方应在5个工作日内通知甲方，经甲方工程管理部门、审计部、计划部、财务部审核后，由甲方向原审批单位报批并经过批准后方能施工，未经批准而擅自施工的，所发生费用由乙方自行承担。

工程设计变更确定后的14个工作日内，如乙方未提出变更工程价款报告，则发包人可以认为不涉及合同价款的变更不予支付，在工程结算时不予增加。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由双方协商确定。

第十五条 工程款支付

一、工程预付款：

1、签订合同后,工程开工前7-14天内，由乙方提出申请，甲方按中标价50%向乙方支付工程预付款。

2、工程预付款仅用于乙方支付与本工程有关的材料准备、进场准备及施工安全措施补助费用，如乙方滥用此款，甲方有权在其它工程中拒付工程预付款。

3、在乙方完成工程量累计达到合同总价50%后，开始抵扣预付款，甲方从支付工程进度款中按比例逐次扣除。

二、工程进度款：

1、在乙方完成工程量累计达到合同总价的50%后，乙方按甲方确认的工程量，依据构成合同价款相应项目的单价和取费标准，计算出已完工程的进度，编制“付款申请书和工程款结算表”提交甲方，经甲方审核后，根据工程实际进度，扣除工程预付款后支付工程进度款，乙方必须开具合法税务发票。工程进度款支付不得超过合同价款80%。

三、工程结算款：

1、工程竣工投产后30天内，乙方提供完整的工程结算资料，经甲方审核批准后，乙方必须按档案管理要求将工程资料移交甲方档案室，根据档案室出示的移交清单办理工程款结算。扣除工程预付款、进度款后，乙方开具工程结算款全额发票，甲方支付工程结算款的95%。

四、工程质保金：

待工程投运1年后，由乙方提出申请，经甲方运行使用部门审核，乙方提供资产安全运行使用证明后，甲方支付工程质保金。

第六章 材料设备供应

第十六条 甲方供应材料设备

一、甲方负责供应的设备、材料，由甲方联系厂家供货至甲方仓库，乙方应及时领用和保管。甲方向乙方提供设备、材料的质量合格证明。在乙方办理设备、材料的领取手续后，则由乙方承担保管和使用责任。乙方保管、使用不善造成甲方设备、材料丢失、损坏的，由乙方承担赔偿责任。

二、乙方在施工使用物资前，要在现场进行开箱检查。开箱检查时，甲方派人参加并做好记录，对于开箱检查中发现的质量问题、缺件(包括质量证明书、技术资料)、损坏件，乙方应及时向甲方提交书面记录资料，由甲方联系供货方要求其处理或补齐。对于开箱检查后，发生的物资丢失或损坏，由乙方负责补齐，并承担由此发生的费用。开箱检验完成后，乙方应在14天内向甲方提交开箱验收记录。

三、甲方提供的设备、材料在工程施工中如有剩余，乙方应及时通知甲方项目负责人或现场监理，由甲方统一回收。未经甲方同意擅自处理的，将在工程结算时按实际发生数乘以结算时的市场价格扣减。

第十七条 乙方采购材料

一、凡由乙方采购的材料，乙方必须按照设计要求及国家有关标准、规定进行采购和使用合格材料，必须是经省级质量管理部门检验合格厂家或在广西电网公司推荐的厂家内选择，且经甲方认可后才能购买用于本项目。乙方应提供产品质量合格证明。

二、乙方未按上述要求采购材料的，甲方可拒绝接收,由乙方重新采购直至符合要求,并承担由此发生的费用,工期不能顺延。

三、项目施工使用的机具设备由乙方自备。

第十八条 其他

设计修改工程项目时，所需的设备、材料按照本合同第一条第六款执行，如需要购买该条款约定范围外的设备、材料，其价格和购买责任由甲、乙双方另行协商确定，除此之外均应参照本合同有关条款执行。

第七章 设计变更

第十九条 设计变更

一、乙方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术管理的有关规定,严格按施工图施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补,应及时向甲方和设计单位提出变更设计申请。未经甲方批准的设计变更不得作为施工和结算的依据。

二、甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应按照甲方管理规定取得甲方有关部门甚至上级公司的批准。

三、设计变更内容:

1、工程量增减;

2、取消或增加某一项目;

3、改变某建筑物的结构形式;

4、改变某些建筑物的形状、高程与位置;

5、其他变更。

四、由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。由于乙方原因的设计变更,由乙方承担费用,延误的工期不能顺延。

第八章 竣工与结算

第二十条 竣工验收

一、工程具备竣工条件,乙方经自检符合施工及验收技术规范等规定后向甲方申请竣工验收, 在申请验收前10日按广西电网公司桂电财[20__]22号《关于基建工程竣工时必须移交设备等清单的通知》填报移交清单给甲方，并按甲方档案管理的规定准备好工程移交资料。甲方收到竣工验收申请报告并确认工程达到验收要求后, 组织竣工验收，竣工验收后给予批准或提出修改意见，乙方须按要求修改,承担由于自身原因造成修改所发生的费用,甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失。

二、竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方进行验收合格之日。

三、工程经工程检查验收合格，可按有关条款向生产运行单位办理移交手续, 按甲方档案管理的规定准备工程竣工资料移交甲方。乙方在办理移交手续的同时应按甲方的要求提供资产移交清单。乙方必须按档案管理的规定全部移交工程竣工资料，甲方才将已审定的工程结算款支付给乙方(质保金除外)。

四、若乙方没有向甲方提供竣工资料清单的，乙方按承包金额的1%补偿甲方。乙方没

有按时向甲方提供完工工程竣工资产移交清单的，乙方按承包金额的1% 补偿甲方。

第二十一条 竣工结算

一、乙方在工程竣工投产后,10天内编制完整的工程价款结算书，报甲方审核批复并办理结算手续。竣工投产30天内，乙方仍未报工程结算，甲方将根据工程情况单方面确定合同结算价款，乙方予以认可。

二、乙方应按甲方相关部门的审定意见在规定的时间内修订并提交完整的工程竣工结算资料。

三、甲乙双方的工程结算必须经甲方相关部门核准后，乙方在10日内，开具正规的发票，甲方支付工程结算款的95%。

四、工程竣工决算必须经过甲方审计部门审计，并执行甲方关于工程竣工决算审计的管理规定，最终结算金额以甲方或广西电网公司审计部门竣工决算审计的审定金额为准。

第二十二条 保修

一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程,建设工程质量管理条例等规定,乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

二、保修范围：乙方承建的全部工程内容。

三、本工程保修期按工程质量保修清单执行,保修期从甲方在最终验收记录上签字之日算起。保修期间，乙方应在接到修理通知之日起5天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。

四、质保金额：按结算价款的5%作为质保金，质保金在竣工结算中扣留。保修期满一年后扣除工程质量返修所发生的费用，甲方在28天内将剩余质保金返还乙方。后续保修期内的维修费用双方另行协商确定。

第九章 争议、违约

第二十三条 争议

双方发生合同纠纷时，本着互惠互利原则,平等协商处理,亦可经上级主管部门进行调解。调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第二十四条 违约

一、任何一方未履行合同义务,未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任,向对方支付违约金。

1、工期：乙方不能按合同工期竣工，违约金按第十一条第三款约定计算违约金。

2、质量：乙方施工质量达不能合同约定质量等级要求，向甲方支付违约金，每低一个百分点按合同总价的0.1%补偿甲方;发生其他使合同无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

3、结算：除乙方客观原因影响外，乙方应根据甲方有关规定(桂电建函[20__]1号《关于对施工单位工程结算实行月报计划及完成情况考核管理的通知》及本合同约定的要求填报结算资料并严格实施，否则将扣罚合同价款1%的金额作为违约金。如未按甲方档案管理的规定及时移交工程资料的，将扣罚合同价款1%的金额作为违约金。如因未及时移交造成工程资料遗漏和灭失的，乙方除支付违约金外，还将赔偿因此给甲方造成的损失。

4、其它

(1)甲方将合同电子版本草稿发给乙方后，乙方在3个工作日内提出意见，3个工作日不回复视为同意，甲方在3个工作日内就乙方意见答复。乙方在甲方答复后10个工作日内将合同签署、复印、盖章完交回甲方，若乙方没有在10个工作日内完成交回甲方，则每延迟一日补偿甲方200元。

(2)若乙方没有在提交《工程竣工验收申请报告》前10天以前向甲方提供完工工程竣工资产移交清单的，乙方补偿甲方20__元。竣工资料清单要求用电子表格(EXCEL)填写，不用电子表格(EXCEL)填写的乙方补偿甲方20__元。甲方在7个工作日内填完价格后交乙方，乙方在5个工作日内找生产运行单位签字盖章完再交回甲方，不按时交回甲方，乙方按合同总价的0.5% 补偿甲方。

(3)乙方在工程竣工验收投产后,30天内编制完整的工程价款结算书，报甲方审核并办理结算手续。若乙方未按约定时间报送工程结算资料, 每延误一天补偿甲方合同总价的0.1%。但如果由于甲供材料的发票未到位，致使材料对账单无法按时核对的，则乙方无需承担本款所规定的责任。

(4) 乙方在接到甲方修改工程结算通知后,在规定的时间内修改并提交完整的工程结算书，报甲方审核并办理结算手续。若乙方未按约定时间报送工程结算书, 每延误一天补偿甲方合同总价的0.1%。

二、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，在违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第十章 其它

第二十五条 安全及文明施工

一、安全及文明施工要求

1、乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、方针、政策以及中国南方电网公司、广西电网公司和甲方的有关规定。接受甲方对安全文明施工、环境保护、卫生健康等监督检查。

2、乙方必须层层落实安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系，按要求对职工进行安全教育培训。严格现场安全管理，保证安全文明施工，督促施工现场人员正确使用防护用品，完善和规范安全防护设施。

3、乙方必须按安全目标要求，承担工作范围内的安全责任，对现场的安全施工负直接责任，保证现场施工安全，要督促现场施工人员搞好安全文明施工，配备相应的安全防护用具，认真采取安全防护措施。由于乙方原因造成的事故及障碍，均由乙方承担全部经济损失和责任。同时造成甲方损失的，按《民法典》承担相应的赔偿责任和双方约定的追加处罚。

4、乙方必须保证现场的安全文明施工，严格遵守甲方有关施工安全文明管理规定，贯彻落实安全文明施工的有关规定，制定出具体实施办法。

二、乙方应按上述要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，以及因乙方原因导致甲方承担连带责任的损失。

三、若工程顺利建成投产并未发生由于乙方管理不善造成的人身伤亡、设备和工程事故、工地火灾以及其他人为事故、障碍，乙方在生产现场无违章行为,安全文明施工保证金在工程竣工验收运行二十四小时移交后十四天内并经甲方审核后返回给乙方。

第二十六条 工程分包

一、工程原则上不允许分包。若工程需要分包，乙方应征得甲方书面盖章同意并严格按《广西电网公司电力基建工程分包及联营项目的安全管理规定》的要求执行。乙方分包部分工程,应将分包合同副本送交甲方,分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。

二、分包合同不解除乙方任何约定义务与责任。乙方应在分包工程现场派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约和疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

第二十七条 工程停建和缓建

一、由于政策变化,甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,双方可签订协议变更、中止或解除合同。

二、甲方应如约付给乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及为完成整个工程已进行或履行的部分工作、服务等费用开支，赔偿乙方有关损失。

三、乙方应妥善保护和移交已完工程和已购材料、设备,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

四、已经订货的材料、设备由订货方负责在变更、中止或解除合同后退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。逾期未退货造成的经济损失,由责任方承担。

第二十八条 合同的生效与终止

一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、在工程移交生产、竣工结算甲方支付完工程款后,除有关保修条款仍然生效,其它条款即告终止,保修期满,有关保修条款终止。

第二十九条 合同份数

一、合同正本两份,具有同等效力,由甲、乙双方签字盖章后分别保存。

二、副本陆份，甲方肆份、乙方贰份。

甲方(公章): 乙方(公章)：桂林广元电力建设有限公司

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

开户银行: 开户银行: 建行桂林象山支行

账号: 账号:

联系人： 联系人：

联系电话: 联系电话:

传真: 传真：

邮政编码: 邮政编码:

签订时间： 签订时间：

承包电力建设施工合同书 篇2

工程名称

建设单位

施工单位

签订时间

签订地点

第一章词语涵义及合同文件

第一条词语涵义

《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的求。

二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

第二条合同文件及解释顺序

一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1.《协议条款》;

2.《合同条件》;

3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

7.构成合同一部分的其它文件。

二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

第四条图纸

一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

承包电力建设施工合同书 篇3

尊敬的审判长、审判员：

受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。

关于《支付款及扣除款项确认表》的意见

一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。

第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。

第二、“扣除款项”对于上诉人而言，首先是“应收工程款”，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。

第三、黄某的代理权限是“以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务，进行合同的商谈，以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。” 黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权，同样属于无权代理行为。

1、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义，以个人名义不在授权范围内。而在确认表中，黄某在“确认人”处签字时没有标明其上诉人代理人的身份，仅仅签署了个人的名字，而打印的“江苏某建设集团有限公司”名称并没有在“确认人”处。因此，黄某以其个人名义在“确认人”处签字，并不在授权委托书授权范围内，属于其个人行为，不应约束上诉人。

黄某行使代理权，在其他法律文书上签字时，就严格遵照了《授权委托书》的要求，被上诉人也明知这一点。

例如在12月26日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时，就严格遵守了《授权委托书》的要求。首先，黄某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”处签字，其次，上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限，黄某在合同上的签署属于有权代理行为。

但值得注意的是，黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为，《网架钢结构制作安装合同》本

身并没有授予黄某任何权利。一审认为“在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中，确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人，故其行为应视为代表某公司做出的”，显然是错误的。

2、“支付款及扣除款项的确认”既不属于“洽谈业务过程中的事务”，也不属于“进行合同的商谈”，在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下，更不属于“本工程业务、施工管理等相关事项”。

综上，黄某超越代理权限，擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》，属于无权代理行为，且被上诉人也明知黄某属于无权代理，事后上诉人不知情，也从未追认，因此，该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效，不应据此扣除工程款。

二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署，其签署行为无效，不能证明确认表的真实性和合法性。

根据《建设工程监理规范 (GB50319-20xx )》3.2.6的规定，监理员应履行以下职责：“1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录; 3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; 5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 6 做好监理日记和有关的监理记录。”上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。更何况，项目监理员应当在业主委托范围内开展工作，本案中，也没有任何证据

证明该监理员获得了业主的相应授权。

该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》5.5.9 条的规定，“未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。”根据施工合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据合同第一条第3款的约定“铝塑板施工”属于上诉人的施工范围。因此，“满铺施工平台”的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中，而“铝塑板施工”的工程量应只计量上诉人的施工量，而该监理员却不顾自己的职责，超越自己的权限，对不符合施工合同的工程量，随意乱计，其行为因违法而无效。

三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》，并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项，且扣除这些款项明显违背合同约定。

第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除，没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。该表最多仅能证明有对“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”这些项目的费用的统计数字，而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。

第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的，因此不能证明被上诉人有权扣除，这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体，因此，不能证明应该从上诉人处扣除。

第三、确认表中的“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”共计408991.2元，金额巨大，但没有任何原始凭证相佐证，就如被上诉人要求上诉人承担的维修费，尚且还有结算单、发票相佐证，而此处却单纯几个数字，其真实性显然无法令人相信。

第四、根据合同第2.1条的约定，本合同是“包死价”，因此，双方都无权变更合同的价款。依据合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求，脚手架搭建必须“满铺”，就是所谓的“满铺施工平台”。因此该费用应该由被上诉人承担，在没有任何合同进行变更的情况下，被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额，显然违背了“包死价”的约定。

同理，“铝塑板施工”根据合同第一条第3款的约定属于上诉人的工程范围，包括在工程总价里，根据被上诉人自己提交的证据，被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的，在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下，擅自扣取相应费用不但与合同相悖，而且违背了公平原则。

关于维修义务及维修款的意见

一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的“质量保修”范围。

根据一审查明的事实，上诉人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上诉人在20xx年7月15日前即已投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“解释”)第十三条的规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”因此从20xx年4月

8日开始，工程进入保修期，即使认可被上诉人在20xx年7月19日曾发函，上诉人也只应承担“质量保修”的义务

二、上诉人积极履行了保修义务。

根据被上诉人提交的证据18，上诉人已经明确答复被上诉人，上诉人于7月13日派人进行屋面维修，在商讨解决方案过程中，因陵水县第一届体育运动会于7月16日开幕(证据17的内容)，因此，被上诉人通知暂停维修。并告知上诉人施工人员每日在现场巡逻，以便及时维修。被上诉人并未对上诉人的此一回复提出任何异议，应认定为被上诉人认可了上诉人陈述的事实。

三、被上诉人不顾上诉人的反对，将维修工作承包给不具备资质的施工队进行维修，属于违法无效的行为，其支付的费用和由此导致的后果应由被上诉人自行承担。

被上诉人分包的工程是专业工程，属于专业分包，在被上诉人提交的证据11、12里也进行了确认。这种专业工程必须由取得专业资质的公司施工和维修，被上诉人根本没有审核李某、杨某两个班组的资质，更没有证据证明这两个班组取得了网架钢结构的施工资质，就将维修工程承包给这两个班组擅自施工，根据解释第一条“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”应认定合同无效的规定，这一承包行为显属无效。根据解释第四条：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”即使被上诉人已按证据20、21、22所显示的支付了多达276600元费用，依法也应当被收缴，而不应将该费用转嫁到上诉人身上。

四、即使上诉人需承担保修义务，需要支付因保修产生的费用，根据合同第8条的规定，也应先从质量保修金内扣除，不足部分才由上诉人支付。

关于提供施工图纸和竣工资料的意见

一、依据被上诉人提交的证据14及上诉人提交的证据3，均能证明上诉人已经将施工图纸移交给被上诉人。被上诉人提交的证据14第10点的内容为：“屋顶彩钢板铺设与图纸不符，施工工艺较差……。”从该内容看，被上诉人是对照施工图纸对上诉人的施工工程进行检查验收的，足可证明被上诉人已经拿到了施工图纸。

上诉人提交的证据3，一审已经认可其真实性，上面所列举的移交资料也包括施工图纸。

争议工程施工完毕并得到被上诉人认可的事实，证明了图纸已经得到包括被上诉人在内的各方的认可。

二、组织审核施工图纸的义务主体是被上诉人，被上诉人没有对施工图纸组织三方审核，上诉人从未拿到过经审核的施工图纸，也根本无法给付被上诉人经审核的施工图纸。

依据《合同》第五条双方责任第(一)款第2项内容，明确约定了被上诉人对图纸的组织审核义务。《合同》第五条第(二)款第2项约定图纸须经原设计单位、建设方和海南省审图中心三方审核通过。

在上诉人向被上诉人交付施工图纸后，被上诉人依照合同约定，本应组织三方对图纸进行审核，但直至今日，被上诉人从未告诉上诉人已经组织三方审核施工图纸，被上诉人也从来没有将经审核的施工图纸交付给上诉人。被上诉人及监理方同意上诉人按上诉人交付给被上诉人的施工图纸进行施工，且工程已经完工并由被上诉人投入实际使用，证明双方在合同的实际履行已经一致同意变更了合同的原约定。

如果被上诉人执意要求上诉人交付经审核的施工图纸，则法院必须判令被上诉人先行组织三方对施工图纸进行审核，在被上诉人将审核通过后的施工图纸交付给上诉人，上诉人才能履行这一义务，否则，这一义务就是无本之木。

综上，一审判决扣除上诉人应得的工程款408991.2元，判决上诉人向被上诉人支付维修款276600元，判决上诉人向被上诉人提供经审核通过的施工图纸和竣工资料都没有实施和法律依据，请二审法院依法予以改判。

代理人：