九九范文帮

位置:首页 > 合同 > 承包合同

建设工程居间合同(精选5篇)

建设工程居间合同 篇1

(以下简称甲方)

建设工程居间合同(精选5篇)

(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。

施工承包方:

居间人:

工程名称:

工程总价:

施工地点:

一、 委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。

二、 居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。

三、 居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。

四、 如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

五、 本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

六、 本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。

注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

2、居间酬金以现金或转账支付。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建设工程居间合同 篇2

业主或总承包方:(以下简称甲方)

委托人及单位:__________________________(以下简称乙方)

居 间 人:______________________________

依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十四条、第四百二十九条之规定,经当事人双方协商一致。订立如下合同条款,共同遵守执行。

工程名称:

一、委托人及单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程量的总造价支付叁拾伍万人民币给居间人作为酬金。

二、居间人酬金付款方式,具体支付时间: 委托人与总承包方签订合同后支付贰万元给居间人,余款第一个月付进度款时付贰拾万元,第二次付款支付壹拾叁万元居间费付清。

三、居间人促成委托人及单位与业主方或总承包方合同成立的委托人,当按约定支付酬金。

四、如委托人及单位不按本合同约定的条款和时间支付酬金给居间人时,居间人可以持此合同向居间人户口所在地人民法院或委托人及单位所在地人民法院提请诉讼仲裁申请支付令,并承担工程总价款每天千分之一的违约金。委托人及单位放弃一切抗辩权力,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。

五、本居间酬金税金由委托单位交纳,居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容无提出具体要求和异议。

六、该委托人及单位委托以上居间人联系取得本工程项目。居间酬金以现金支付或以转帐方式转入居间人指定的个人帐户。

七、本合同与总合同同时生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建设工程居间合同 篇3

(甲方)委托人(施工承包方):_________________________________________

(乙方)居间人(委托受理方):_________________________________________

工程名称:___________________________________________________________

依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条,第四百二十六条之规定,经当事人双方协商一致,订立如下条款,共同遵照执行

工程条款:

(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。

(二)、居间酬金付款办法:按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元,分____次税后现金支付。具体按:

(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。

(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任

(五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。

(六)、签约地点:

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建设工程居间合同 篇4

工程名称:

建设单位:(甲方)

施工单位:(乙方)

施工地点:

签订时间:

依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:*办公大楼机房建设工程

二、承包范围和内容:*办公大楼二楼科技机房区域,具体内容包括 ,乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作,并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。

三、工程实现目标:实现整体机房的建设,具体产品详见附件清单。

四、承包方式:包工包料。

五、工程造价:合同总价为: 。大写人民币 。

(设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单)

第二条 施工准备及工作范围

六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所,提供施工服务所需的水、电、灯光和进入施工现场等。并依据我方提出的机房墙体和地面要求,提供环境。

七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容:

1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具,自行负责施工人员的交通、食宿和通讯;

2) 提供机房“工程”系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工;

3) 工程实施中的技术督导;

4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装,缆线的敷设;

5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行;

6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具;

7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档;

8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁;

9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。

八、乙方应对整个工程进行监控和检查,并负责工程施工、安装、测试和达到机械竣工;完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材,以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。

第三条 工程施工及验收规范

九、施工规范

1) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(GB/T 50312-20xx)

2) 智能建筑工程质量验收规范(GB50339-20xx)

3) 安全防范工程技术规范(GB50348-20xx)

4) 电子计算机机房施工及验收规范(SJT30003-93)

5) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-92)

6) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)

7) 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-20xx)

8) 接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

9) 甲方提供的设计图纸、和答疑文件

十、设备验收的时间、地点和方法

1、第一次:设备在交付前。

2、最终验收:系统所有设备、材料及按照无质量问题,甲方、乙方共同检测验收,该次验收为全部设备最终验收。验收合格后,由甲乙双方共同签署验收合格文件。

十一、 质量保证期

设备的质量保质期为壹年,计算时间以甲方项目验收合格正常运行之日算起。

十二、 包装要求:必须满足设备安全运抵工地。包装费用及运费由乙方承担。 十三、 履行期限、地点和方式

1、交付时间:20xx年 月 日,如有特殊情况,交付时间可以相应顺延,具体详见第四条第十六款。

2、交付地点:*办公大楼机房工地。

3、交付方式及费用:乙方送货到合同指定的交付地点,运杂费、安装费调试费都已经包含在本合同总造价中。

第四条工程期限

十四、 工程进度与大楼智能化安装及装修工程同步进行并完成。

十五、 工程施工

1、乙方应按甲方的指示于 20xx 年01月 日开工至 20xx年 01月 日完工,同时在施工工期内服从相应的调整。

2、乙方应提供足够的人力、设备、材料至施工现场。

3、甲方应于开工前三天通知乙方,以便乙方备货。

4、乙方全面负责该项目机房装修、机房布局、设备安装等工作的竣工图 十六、 如遇下列情况,经甲方现场代表签认后,工期相应顺延

1、不属于包干范围内的重大设计变更,致使施工方案改变导致施工无法进行而影响进度。

2、非乙方原因影响下一道工序施工。

3、人力不可抗力的因素而延误工期。

第五条 工程质量及售后服务

十七、 本工程将按照合同、标准和规范及适用法律执行;并接受甲方派驻代表的监督,乙方也将提供驻工地代表。

十八、 工程安装调试验收后,自验收之日算起,乙方提供一年质保。

十九、 质保期内,如因乙方提供设备本身或安装方面出现质量问题,乙方在接到甲方通知后2小时内给出实质性书面答复,并在4小时内派工程师现场免费处理。

二十、 在质保期满前的最后一个月,在项目现场,对所供的重点、关键货物,进行常规保养,更换易损件,质保期满后,如因设备、材料等出现质量问题或因其他原因需更换,乙方接到甲方通知后2小时给予答复,并及时赶到现场予以排除、修复和更换。更换零部件及配套设备的价格,乙方给予优惠。

第六条 双方的义务、权利与职责

A甲方

二十一、 派驻现场代表 并委托其对工程的进度、质量进行监督检查,并办理各项签证手续。

二十二、 负责施工协调工作以保证正常施工进程不受影响。

二十三、 负责提供乙方在施工现场用于办公及存放工具的场所。 B乙方

二十四、 乙方委派工程师 作为驻工地代表,配合甲方做好现场施工管理及协调工作。提供施工组织计划及方案、工程进度安排等。 二十五、 工程安装调试竣工后,乙方须负责制定培训教材和计划,对甲方工作人员进行无偿技术培训。

二十六、 甲方未按合同结算方式支付全部价款时,设备的所有权属于乙方。未按合同规定的质量要求支付设备,甲方拒收时,乙方承担不履行合同的违约责任。

二十七、 履行义务不符合合同的规定,乙方须承担违约责任。

第七条工程价款的支付与结算

二十八、 工程价款的支付和结算的方式

1、第一次:合同签订时,甲方按合同总价的30%付给乙方。

2、第二次:随工程进度,机房装修完成,机房设备(机柜、精密空调、ups)进场后,甲方支付合同价30%给乙方。

3、第三次:设备安装调试完成,工程验收合格十日内支付至合同价款的98%。

4、质保期满后,乙方履行完此期限的自己的义务,一周(7天)内甲方付清尾款。

5、合同价格由乙方包干使用,该价格为交钥匙工程价,包括系统所涉及的所有设备及相关安装附件的购置、运输、装卸、保管、安装调试,培训、质量保证及售后服务等内容的全部费用。

二十九、 合同总价系指本合同的规定,乙方在正确的完全履行了合同的义务,甲方应支付给乙方的价款,施工过程中涉及变更或甲方要求变动的部分,执行报价单的计价方法,单价不变、工程量按实调整。如双方另有新的书面约定,则按新的约定办。

第八条工程验收

三十、 工程验收以国家颁发的有关机房建设验收规范为依据。

三十一、 验收内容:系统运行报告、系统测试报告、竣工验收报告、竣工图会审报告、设备材料工具文件的交接报告等。

三十二、 乙方在工程竣工时以书面通知甲方,甲方应在甲、乙双方一致认为具备验收条件之日起十日内派组织人员等对工程进行验收。甲方对系统的验收,应确认系统最终是否符合合同规定的要求,但不承担合同总价款以外的额外费用。

三十三、 工程调试验收合格后,甲方方可使用。

第九条违约责任

乙方的责任

三十四、 乙方未按合同要的质量要求提供设备材料的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方自付。

三十五、 工程不能按合同规定的工期交付使用,除甲方原因和不可抗拒的自然因素外,每逾期一天,按照500元/日偿付违约金。甲方的责任:

三十六、 甲方中途单方面中止合同,乙方不退回甲方的预付款。

三十七、 甲方因未能及时办理变更或增加签证手续而造成乙方工期或者交货期延误的,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的直接损失。

三十八、 甲方在项目现场检验设备时,发现数量或质量不符合合同的规定,应在验收后的一周(7天)内书面通知乙方,否则视为设备符合合同要求。

第十条附则

三十九、 本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份。

四十、 本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章后即生效。

四十一、 本项目的招标文件、投标文件为本合同的附件,与合同文本有同等法律效力。

四十二、 当事人对合同条款的理解有争议时,应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。

四十三、 本和签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款,具有同等法律效力。

四十四、 本合同的未尽事宜,双方协商解决,并按照《中华人民共和国合同法》调整。

甲方: 地址: 电话: 甲方代表(签字并盖章):姓名:日期:

乙方: 地址: 电话: 开户银行: 帐号: 乙方代表:(签字并盖章):姓名:日期:

建设工程居间合同 篇5

建设单位:(以下简称甲方)

建筑单位: (以下简称乙方)

经双方协商就马集中学 工程问题签订如下合同:

一、工程地点:马集中学

二、工程名称:

三、承包方式:

四、开工日期:

五、竣工日期:

六、工程造价:

七、支付办法:竣工验收合格后全部付清。

八、甲乙双方职责

(一)甲方

1、现场负责做到三通一平:水通、电通、路通,现场平整。

2、协助乙方疏通当地有关关系。

3、确保资金按进度到位。

(二)乙方

1、按甲方要求施工,确保工程质量。

2、确保工期,工期为 天。

3、教育职工文明施工。

4、做好安全生产,安全事故由乙方自行负责。

九、其他未尽事宜,双方协商后,以补办的文字手续为准,其补充的条款具有同等法律效力。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日