承包合同诉讼状(通用3篇)
承包合同诉讼状 篇1
原告:_________________
姓名:_________________
性别:_________________
年龄:_________________
民资:_________________
职业:_________________
住址:_________________
工作单位:________________
被告:_________________
姓名:_________________
性别:_________________
年龄:_________________
民资:_________________
职业:_________________
住址:_________________
工作单位:________________
一、请求事项:_________________
二、事实理由:_________________
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承包合同诉讼状 篇2
原告:_______________有限公司
法定代表人:_______________经理
被告:________________________
法定代表人:_______________经理
诉讼请求
1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金_______________万元;
2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失_______________元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);
3、诉讼费等由被告承担;
事实与理由
_______年_______月_______日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:_______________由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,_______年_______月_______日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:_______________“土建以及安装工程未完部分,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于_______年_______月_______日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金_______________万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失_______________元,工程维修损失_______________元,停产损失_______________元,共计损失_______________元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。
综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。
此致
_______________人民法院
具状人:_______________有限公司
________年_________月________日
承包合同诉讼状 篇3
原告:_________________
民族:_____________职务:_____________工作单位:______________
住所地:_________________电话:_____________
被告:_________________
住所地:_____________电话:_____________
诉讼请求:_________________
1、判令被告偿还借款本金元、利息元;
2、判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告向原告借款金额1万元,约定还款日是_____________年__________月__________号归还。
_____________年__________月__________日到期后,被告尚未支付。
原告认为:_________________被告从原告处借款,依法应当承担还本付息义务。
为保护原告的合法民事权益,现向贵院提起诉讼。
附:_________________1、身份证复印件
2、借据
3、本诉状副本一份
此致
___________人民法院
原告人:_____________
__________年_____月_____日
-
工程承包合同范本_工程承包合同(精选29篇)
工程承包合同范本_工程承包合同篇1工程承包合同是对工程承包双方在工程执行时的各项约定,同时也是对承包双方的利益保护,本文是一篇规范的工程承包合同范本,在您签订工程承包合同时可以参考借鉴!工程承包合同发包方(以下简称甲方)立合同单位:承包方(以下简称乙方)...
-
内墙乳胶漆粉刷承包合同(通用8篇)
内墙乳胶漆粉刷承包合同篇1甲方:乙方:依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立本合同。一、工程名称:沙雅县金水湾三期楼二、工程地点:沙雅县英瓦格街与新雅路交汇处三、承包方式:外墙涂料包工包料四、工程造价:每平米元大...
-
工地承包食堂合同(通用3篇)
工地承包食堂合同篇1甲方:____乙方:____为对员工餐厅综合管理,提高员工膳食标准,经甲、乙双方通过友好协商,本着平等互利的原则,同意员工餐厅由乙方承包经营。为明确双方的权利和义务,特订立本合同。一、承包内容及经营范围承包经营甲方员工餐厅,负责供应甲方员工(早、...
-
洗浴中心承包合同文本(通用3篇)
洗浴中心承包合同文本篇1发包人:________________(下称甲方)承包人:________________(下称乙方)保证人:________________(下称丙方)经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方的_______________洗浴中心事宜达成如下协议,双方应共同遵守。一、合同标的甲方将座落于的__...